建设工程施工合同纠纷 (2019)川3225民初47号

案号
(2019)川3225民初47号
法院
九寨沟县人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
九寨沟县
裁判日期
2019-06-28

裁判要旨

原告四川诚实华龙钢建工程有限公司与被告四川九寨沟县黄浦电力能源有限公司签订的《四川阿坝州九寨沟县马家水电站压力钢管制作及安装合同》,系双方真实意思表示,不违反法律的规定,合法有效,双方当事人应自觉履行。 关于原告四川诚实华龙钢建工程有限公司要求被告四川九寨沟县黄浦电力能源有限公司立即支付所欠工程款本息224827.80元、退还质保金本息82097.59元、退还保证金本息177202.47元(共计484127.85元)的诉讼请求。 本院认为:1.建设工程竣工验收合格的,以竣工验收合格之日作为竣工日期。 原告四川诚实华龙钢建工程有限公司于2016年7月27日向被告四川九寨沟县黄浦电力能源有限公司提交了马家水电站压力钢管制作及安装工程的验收资料和验收申请报告,被告四川九寨沟县黄浦电力能源有限公司未予答复,且所建工程于2016年7月27日已实际投入使用,依照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第二项的规定,应确定2016年7月27日为竣工验收合格日期。 2.原、被告在《四川阿坝州九寨沟县马家水电站压力钢管制作及安装合同》中约定“待钢管冲水实验完成满足验收

摘要

四川诚实华龙钢建工程有限公司与四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

四川省九寨沟县人民法院 民 事 判 决 书 (2019)川3225民初47号 原告:四川诚实华龙钢建工程有限公司,住所地成都市青羊区敬业路229号7栋2层202号。 法定代表人:高迎春,职务:总经理。 委托诉讼代理人:梅晓东,四川都江律师事务所律师。 被告:四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司,住所地九寨沟县永乐镇新城区。 法定代表人:骆正明,职务:董事长。 委托诉讼代理人:袁新梅,女,汉……