建设工程施工合同纠纷 （2018）川3225民初413号
裁判要旨
1.原告在分包劳务承建“松柏电站1#支洞”工程过程中，被告重庆市黄浦建设（集团）有限公司向原告下达开工令和两次停工令及三份付款审批表，均实际认可原告为分包劳务承建“松柏电站1#支洞”工程实际施工人，由于停工给原告造成部分损失，后在九寨沟县信访局的协调下，原告与被告重庆市黄浦建设（集团）有限公司于2018年2月2日达成《补偿协议书》约定，在2018年2月8日前委托被告四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司在扣除先期支付的58万元后，一次性支付给原告96万元，同时约定对原告杨如介在松柏电站1#标段的劳务施工不再办理工程决算，并解除、终止与原告杨如介的松柏电站的所有合同协议。 该《补偿协议书》实质是原告与被告重庆市黄浦建设（集团）有限公司就原告劳务分包“松柏电站1#支洞”工程停工损失的补偿和结算协议，该协议系双方当事人真实意思表示，且未违反国家法律禁止性规定，合法、有效，被告重庆市黄浦建设（集团）有限公司应当按协议履行义务。 2.关于被告四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司于2018年2月3日出具书面《付款承诺书》的行为，在庭审中其陈述为，付款承诺无效。 本院认为，被告四川省九寨沟县黄浦电力能源有
摘要
杨如介与四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司、重庆市黄浦建设（集团）有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
四川省九寨沟县人民法院 民 事 判 决 书 （2018）川3225民初413号 原告：杨如介，男，藏族。 委托诉讼代理人：蒋秀义，四川蜀仁律师事务所律师。 被告：四川省九寨沟县黄浦电力能源有限公司，地址九寨沟县永乐镇新城区。 法定代表人：骆正明，职务总经理。 委托诉讼代理人：宁启山，男，汉族。 被告：重庆市黄浦建设（集团）有限公司，地址重庆市万州区国本路124号。 法定代表人：谭冰林，……