建设工程施工合同纠纷 (2019)晋0404民初60号

案号
(2019)晋0404民初60号
法院
长治市上党区人民法院
案由
建设工程施工合同纠纷
年份
2019
地域
长治市
裁判日期
2019-11-12

裁判要旨

本案案由为建设工程施工合同纠纷,合同双方当事人为原告中煤地质公司与被告长治欣隆公司。 而原告主张被告晋能电力集团、北京京能公司、长治科宏公司承担连带责任的诉请,实为股东损害公司债权人利益责任纠纷,与本案并非同一法律关系,据此本院对被告晋能电力集团、北京京能公司提供的证据不予审查。 经审理查明,2013年11月,原告中煤地质公司与被告长治欣隆公司签订了《长治欣隆(2×300MW)低热值煤综合利用电厂工程地基处理II标段施工合同》,约定由原告承包涉案工程地基处理II标段施工,包括:烟囱、灰库、输煤栈桥等附属等构筑物区域预应力混凝土管桩施工。 合同价款暂估价11784500元,工程地点位于长治市××区。 原告于2014年12月14日开始施工,施工期间因部分图纸需要优化等原因曾暂停施工。 2015年1月5日质量考核通知单载明烟囱地基处理桩基工程预应力管桩接桩焊接质量验收一次通过率较低质量考核(罚款)3000元,此考核在原告提供的2015年1月份工程进度款申报表中也有记载。 截止2015年10月原告完成工程产值2120202元,被告长治欣隆公司于2015年10月份前支付原告工程款550000元,

摘要

中煤光华地质工程有限公司与长治市欣隆煤矸石电厂有限公司、晋能电力集团有限公司等建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山西省长治市上党区人民法院民事判决书(2019)晋0404民初60号原告:中煤光华地质工程有限公司,住所地河北省邯郸市丛台区滏河北大街137号院内。 法定代表人:郭书刚,总经理。 委托诉讼代理人:纪胜涛,河北金派律师事务所律师。 被告:长治市欣隆煤矸石电厂有限公司,住所地长治市上党区东和乡辛呈村。 法定代表人:常代有,执行董事。 委托诉讼代理人:关晋鹏,山西金贝律师事务所律师。 委托诉讼代理人:朱……