承揽合同纠纷 （2018）粤03民终13720号
裁判要旨
本案为承揽合同纠纷，唯力公司认可聚鑫公司请求的货款金额，争议的焦点是聚鑫公司是否延期交货。双方均提交了《采购合同单》，唯力公司提交的传真复印件只有一方盖章，而聚鑫公司提交的是双方盖章，且手写注明了具体的交货期。双方均认可采购订货的程序是一方先盖章，对方盖章后回传，唯力公司承认因为聚鑫公司没有回传，因此没有拿到聚鑫公司盖章的《采购合同单》原件。本院认为，虽然双方合同上有打印的交货期，甚至在备注栏注明了“急，准时”字样，但双方均盖章的合同中有手写注明的具体分批交货的时间，也符合双方签约的流程。聚鑫公司的交货时间与上述手写时间对应，并无迟延，且唯力公司也收取了货物，本案诉讼之前，并无证据证明唯力公司提出了迟延交货及其他问题，故其上诉事实和法律依据不足，理由不成立。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，处理结果恰当，本院予以维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项、第一百七十五条之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。本案二审案件受理费3277.50元，由上诉人深圳市唯力电子科技有限公司承担。本判决为终审判决。审判长 秦 拓审判员 王 畅审判员 谢 文 清
摘要
深圳市唯力电子科技有限公司、东莞市聚鑫磁材有限公司承揽合同纠纷二审民事判决书 承揽合同纠纷
正文（节选）
广东省深圳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）粤03民终13720号上诉人（原审被告）：深圳市唯力电子科技有限公司，住所地：深圳市龙华新区观澜街道环观南路**和盛腾科技园******，统一社会信用代码：91440300MA5DFYE87C。法定代表人：蒋思琪，系该公司总经理。委托诉讼代理人：李维，湖南淡远（娄底）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：东莞市聚鑫磁材有限公司,住所,住所地：东……