建设工程分包合同纠纷 （2016）豫03民终272号

洛阳聚通装饰工程有限公司将其承包的中央花园8#楼外墙保温工程分包给郜积琛，双方签订了施工合同及补充协议，签订的形式，约定的内容不违反法律禁止性规定，系真实意思表示，予以认定。依法成立的合同对当事人双方具有法律拘束力，均应当按照合同约定的内容全面履行义务。原审法院关于原审认定上诉人郜积琛逾期交工共计12天，并按合同约定按7天计算损失问题，由于该补充协议中延长工期15天，上诉人郜积琛并不认可，只是注明同意因刮风下雨停电等不可抗力因素工程顺延，郜积琛施工期间因天气等原因延误工期30余天，因此，原审判决部分不当应予以纠正。上诉人洛阳聚通装饰工程有限公司上诉称不欠上诉人郜积琛工程款的上诉理由，因无相应证据予以证实，本院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）、（二）项之规定，判决如下：一、维持河南省洛阳市洛龙区人民法院（2015）洛龙民初字第2059号民事判决第二项；二、变更河南省洛阳市洛龙区人民法院（2015）洛龙民初字第2059号民事判决第一项为：判决生效后10日内，被告洛阳聚通装饰工程有限公司支付原告郜积琛施工工程款78589.40元。二审案件受理费1565元，

洛阳聚通装饰工程有限公司将其承包的中央花园8#楼外墙保温工程分包给郜积琛，双方签订了施工合同及补充协议，签订的形式，约定的内容不违反法律禁止性规定，系真实意思表示，予以认定。依法成立的合同对当事人双方具有法律拘束力，均应当按照合同约定的内容全面履行义务。原审法院关于原审认定上诉人郜积琛逾期交工共计12天，并按合同约定按7天计算损失问题，由于该补充协议中延长工期15天，上诉人郜积琛并不认可，只是注明同意因刮风下雨停电等不可抗力因素工程顺延，郜积琛施工期间因天气等原因延误工期30余天，因此，原审判决部分不当应予以纠正。上诉人洛阳聚通装饰工程有限公司上诉称不欠上诉人郜积琛工程款的上诉理由，因无相应证

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）豫03民终272号上诉人（原审原告）：郜积琛，男，汉族，1988年1月21日生。上诉人（原审被告）：洛阳聚通装饰工程有限公司。法定代表人：缪朋，总经理。委托代理人：杜纪庚，河南兴豫律师事务所律师，一般代理。上诉人郜积琛因与洛阳聚通装饰工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案不服河南省洛阳市洛龙区人民法院（2015）洛龙民初字第2059号民事判决，向……