建设工程施工合同纠纷 （2018）豫03民终4668号
裁判要旨
立堂公司与核桃园村委签订《供水井施工协议》后，立堂公司按协议约定施工期限及施工标准完全履行了施工义务，并经双方质量验收，核桃园村委应当按照协议约定履行付款义务。根据双方协议约定及《井孔质量验收单》，本案工程费用273782元（井深373米×734元/米），井壁管费用16452元（325㎜*6螺旋钢管井壁管24米×303元/米＋273㎜*6螺旋钢管钢管36米×255元/米）。立堂公司现要求核桃园村委支付工程费用，以上共计290234元。关于立堂公司主张的柴油费用1300元，立堂公司未提交证据证明增加柴油费用的情况，一审法院不予支持。关于立堂公司主张的逾期付款违约金，双方在验收单中仅记载验收日期为2015年12月，未明确具体日期，一审法院确定为2015年12月31日；根据协议第六条第二款中约定“钻井施工结束，抽水试验合格后，甲方将剩余工程款7日内一次性付清，如超出时间未付，甲方应按银行有关规定向乙方交滞纳金”，故核桃园村委最后一次支付工程款期限应为2016年1月7日。但协议第六条第二款中对违约金计算标准约定不明，依法视为没有约定，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问
摘要
新安县北冶镇核桃园村村民委员会、河北立堂钻井工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）豫03民终4668号上诉人（原审被告）：新安县北冶镇核桃园村村民委员会，住所地：河南省新安县北冶镇核桃园村。主要负责人：何洪许，该村民委员会委员。委托诉讼代理人：李莎，河南焦点律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：河北立堂钻井工程有限公司，住所地：河北省保定市满城区中山路12号。法定代表人：李立堂，该公司经理。委托诉讼代理人：楚克洋，河南大进律……