装饰装修合同纠纷 （2019）辽01民终15439号
裁判要旨
《工程施工合同》系陈睿与林海盛世公司在平等自愿基础上达成，系双方真实意思表示，内容不违反我国法律、行政法规的强制效力性规定，合法有效。陈睿于签订《工程施工合同》当日即2017年3月27日支付林海盛世公司2万元定金，林海盛世公司进场进行施工，2018年4月30日又支付工程款2万元，林海盛世公司施工至2017年5月末无正当理由停工撤场。林海盛世公司所施工工程经鉴定造价为30089.32元，陈睿要求林海盛世公司返还工程款9910元，一审法院予以支持。林海盛世公司辩称，系陈睿拒付工程款，所以才停工，因没有提供证据予以证明，一审法院不予采纳。关于陈睿要求林海盛世公司按照总工程款110000元的30%承担解除合同违约金的诉讼请求。因林海盛世公司确实存在违约事实，但陈睿主张数额过高，一审法院酌情确定林海盛世公司应按总工程款110000元的5%支付陈睿违约金即5750元。一审判决：一、沈阳林海盛世装饰工程有限公司于判决生效之日起10日内，一次性支付陈睿工程款9910元；二、沈阳林海盛世装饰工程有限公司于判决生效之日起10日内，一次性向陈睿支付违约金5750元；三、驳回陈睿其他诉讼请求。本案诉讼费198
摘要
《工程施工合同》系陈睿与林海盛世公司在平等自愿基础上达成，系双方真实意思表示，内容不违反我国法律、行政法规的强制效力性规定，合法有效。陈睿于签订《工程施工合同》当日即2017年3月27日支付林海盛世公司2万元定金，林海盛世公司进场进行施工，2018年4月30日又支付工程款2万元，林海盛世公司施工至2017年5月末无正当理由停工撤场。林海盛世公司所施工工程经鉴定造价为30089.32元，陈睿要求林海盛世公司返还工程款9910元，一审法院予以支持。林海盛世公司辩称，系陈睿拒付工程款，所以才停工，因没有提供证据予以证明，一审法院不予采纳。关于陈睿要求林海盛世公司按照总工程款110000元的30%承担
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）辽01民终15439号上诉人（原审被告）：沈阳林海盛世装饰工程有限公司，住所地沈阳市沈河区方正街****。法定代表人：林森，该公司总经理。委托诉讼代理人：何晶波,辽宁申扬律师事务所律师。委托诉讼代理人：崔淑杰,辽宁申扬律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：陈睿，男，1982年10月14日出生，汉族，住辽宁省灯塔市。上诉人沈阳林海盛世装饰工程有限……