买卖合同纠纷 （2018）琼02民终620号

一、关于丽思酒店分公司所欠货款的数额。根据2013年4月16日双方结算确认《酒店餐饮用具采购合同》、《补充合同一》、《补充合同二》共欠货款为1,081,487.50元，加上《采购申请单》的结算货款58,014元，丽思酒店分公司所欠货款的数额应为1,139,501.50元。二、关于丽思酒店分公司逾期支付货款是否构成违约、付款责任如何承担的问题。本案中，虽然潮州永丰源公司已依约向丽思酒店分公司提供货物，丽思酒店分公司也确有逾期支付货款的事实存在。但应当指出，丽思酒店分公司在收货后使用期间曾就货物是否系国瓷永丰源公司生产的产品与潮州永丰源公司联系、沟通，并前往国瓷永丰源公司进一步核实。并且从已发生法律效力的判决查明及认定的事实来看，潮州永丰源公司在与丽思酒店分公司合作中就声称系国瓷永丰源集团旗下公司，其向丽思酒店分公司供货的“ClintStone”品牌并非国瓷永丰源公司的品牌，潮州永丰源公司的行为足以让丽思酒店分公司对商品来源产生混淆，误认为系国瓷永丰源公司的品牌。因此，丽思酒店分公司基于对合同所供货物品牌的合理怀疑及核实不能认定为构成逾期付款的违约行为，因此，潮州永丰源公司主张丽思酒店分公

海南铭博达房地产开发有限公司与潮州市永丰源酒店用品有限公司、海南铭博达房地产开发有限公司三亚中心皇冠假日酒店分公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷

海南省三亚市中级人民法院民事判决书（2018）琼02民终620号上诉人（原审被告）：海南铭博达房地产开发有限公司，住所地三亚市祥瑞路**祥瑞豪庭首层。法定代表人：温燕飞，该公司经理。委托诉讼代理人：霍明全，海南三和元律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：潮州市永丰源酒店用品有限公司，住所地广东省潮州市潮安区浮洋镇韦骆村骆厝剌竹脚二横巷****楼房。法定代表人：陈兰英，该公司总经理。委托诉讼代理人：……