建设工程施工合同纠纷 （2016）皖08民终1651号

本案的争议焦点是亿瑞公司在施工过程中是否存在迟延履行的违约行为。根据潜山县第七建筑工程有限责任公司与恒森公司签订的《安徽省恒森蜂窝复合材料科技有限公司厂区一期钢构件厂房土建工程施工合同》，潜山县第七建筑工程有限责任公司施工的范围仅为涉案的一期两栋钢构件厂房的土建工程，而涉案两栋厂房的钢结构件工程则由恒森公司于2013年11月另行发包给合肥建工钢结构工程有限公司施工，根据讼争双方当庭一致确认的施工顺序及专家证人反映的操作规范，涉案工程的操作工序先后依次为“地基与基础分部、钢结构子分部、主体结构（砌墙）和装饰装修”，且“在上一部工序验收合格后方可进行下一部工序施工，按照操作规范不能交叉施工”，潜山县第七建筑工程有限责任公司承包的工程于2013年11月25日开始计算工期，2014年1月16日，涉案的地基与基础分部工程验收合格，此后便进入钢结构件工程的施工阶段，2014年6月10日，涉案的钢结构件工程及主体结构工程验收合格，2014年6月15日，涉案的建筑装饰装修分部工程验收合格，2014年6月27日，涉案的整体工程验收合格。因涉案的钢结构件工程系恒森公司另行发包给其他公司施工，钢结构件工程施

本案的争议焦点是亿瑞公司在施工过程中是否存在迟延履行的违约行为。根据潜山县第七建筑工程有限责任公司与恒森公司签订的《安徽省恒森蜂窝复合材料科技有限公司厂区一期钢构件厂房土建工程施工合同》，潜山县第七建筑工程有限责任公司施工的范围仅为涉案的一期两栋钢构件厂房的土建工程，而涉案两栋厂房的钢结构件工程则由恒森公司于2013年11月另行发包给合肥建工钢结构工程有限公司施工，根据讼争双方当庭一致确认的施工顺序及专家证人反映的操作规范，涉案工程的操作工序先后依次为“地基与基础分部、钢结构子分部、主体结构（砌墙）和装饰装修”，且“在上一部工序验收合格后方可进行下一部工序施工，按照操作规范不能交叉施工”，潜山

安徽省安庆市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）皖08民终1651号上诉人（原审原告）：安徽省恒森蜂窝复合材料科技有限公司，住所地安徽省潜山县经济开发区皖潜大道。法定代表人：周伟亚，该公司经理。委托诉讼代理人：李福平，男，1970年1月6日出生，汉族，恒森公司职工，住四川省武胜县。委托诉讼代理人：陈小娇，女，1986年9月11日出生，汉族，恒森公司职工，住安徽省潜山县。被上诉人（原审被告）：……