劳务合同纠纷 （2017）川15民终1053号

陈正贵与陈莉对两人所签订的《底座板劳务施工合同》的效力均未提出异议，故该《底座板劳务施工合同》对陈正贵与陈莉有效；双方应严格按此合同约定履行各自义务。陈正贵20**年3月28日签署说明，以产值落后、达不到项目部工期要求为由而自动退出施工现场，是陈正贵单方解除合同；按《底座板劳务施工合同》第十二条违约责任的第8项、9项“8.由于乙方施工进度达不到项目部要求，工期滞后，且在项目部给定的整改期内无明显改观，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，另选施工队伍，乙方应无条件立即退场，且无权要求支付任何附加费用。9.由于乙方原因无法继续履行合同，甲方有权终止合同、没收乙方的履约保证金并另行选择施工队伍”的约定，陈莉有权不返还陈正贵所交的履约保证金。陈莉有权不返还履约保证金，当然不应承担支付资金占用利息的义务。故陈正贵的诉讼请求，应予以驳回。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款规定，判决：驳回原告陈正贵的诉讼请求。案件受理费1050元，减半收取计525元，由原告陈正贵负担。二审审理中，上诉人陈正贵为证实其主张向本院提交了下列证据：1.中交二航局成渝客运专线CYSG-3标第二项目分部和陈莉于201

陈正贵与陈莉对两人所签订的《底座板劳务施工合同》的效力均未提出异议，故该《底座板劳务施工合同》对陈正贵与陈莉有效；双方应严格按此合同约定履行各自义务。陈正贵20**年3月28日签署说明，以产值落后、达不到项目部工期要求为由而自动退出施工现场，是陈正贵单方解除合同；按《底座板劳务施工合同》第十二条违约责任的第8项、9项“8.由于乙方施工进度达不到项目部要求，工期滞后，且在项目部给定的整改期内无明显改观，甲方有权终止合同，并没收履约保证金，另选施工队伍，乙方应无条件立即退场，且无权要求支付任何附加费用。9.由于乙方原因无法继续履行合同，甲方有权终止合同、没收乙方的履约保证金并另行选择施工队伍”的约

四川省宜宾市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)川15民终1053号上诉人（原审原告）：陈正贵，男，1947年2月出生，汉族，住四川省宜宾县。被上诉人（原审被告）：陈莉，女，1970年8月出生，汉族，户籍地四川省宜宾县，现住四川省宜宾县。上诉人陈正贵因与被上诉人陈莉劳务合同纠纷一案，不服四川省宜宾县法院（2016）川1521民初2551号民事判决，向本院提起上诉。本院于2017年5月22日立……