建设工程分包合同纠纷 （2017）渝05民终6481号

合法的权利受法律保护。虽然《建设工程施工专业分包合同》约定分包人（凯群公司）就延误的工期以书面形式向承包人（建工九建司）提出报告，逾期提出的，视为不影响工期，现凯群公司有延误工期的情形，但双方在讼争工程的结算时，均认同没有工期提前和延误，表明凯群公司延误工期已取得了建工九建司认同，现建工九建司要求凯群公司支付延误工期的违约金于法无据，不予支持。关于建工九建司要求凯群公司支付垫付的死亡赔偿款的问题，根据双方签订的“协议”约定，死亡事故的经济损失由建工九建司承担，如凯群公司收到有关部门的死亡赔偿金后，三日内将收到的款项支付建工九建司，现建工九建司并无证据表明凯群公司已收到有关部门的死亡赔偿金，故建工九建司要求凯群公司支付垫付的死亡赔偿金的条件并未成就，其诉讼请求不予主张。综上，依据《中华人民共和国合同法》第八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款条之规定，遂判决：驳回原告重庆建工第九建设有限公司的全部诉讼请求。案件受理费16050元、诉讼保全费5000元，合计21050元，由原告重庆建工第九建设有限公司承担。二审中，当事人没有提交新证据。本院二审查明的事实与一审查明事实相同。本院

合法的权利受法律保护。虽然《建设工程施工专业分包合同》约定分包人（凯群公司）就延误的工期以书面形式向承包人（建工九建司）提出报告，逾期提出的，视为不影响工期，现凯群公司有延误工期的情形，但双方在讼争工程的结算时，均认同没有工期提前和延误，表明凯群公司延误工期已取得了建工九建司认同，现建工九建司要求凯群公司支付延误工期的违约金于法无据，不予支持。关于建工九建司要求凯群公司支付垫付的死亡赔偿款的问题，根据双方签订的“协议”约定，死亡事故的经济损失由建工九建司承担，如凯群公司收到有关部门的死亡赔偿金后，三日内将收到的款项支付建工九建司，现建工九建司并无证据表明凯群公司已收到有关部门的死亡赔偿金，故建

重庆市第五中级人民法院民 事 判 决 书(2017)渝05民终6481号上诉人（原审原告）：重庆建工第九建设有限公司，住所地重庆市九龙坡区杨家坪西郊路69号，统一社会信用代码91500000203145189X。法定代表人：杨光余，董事长。委托诉讼代理人：许智超，北京大成（重庆）律师事务所律师。委托诉讼代理人：贾寒，北京大成（重庆）律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：重庆凯群建筑工程有限公司，住……