建设工程施工合同纠纷 （2015）乌中民四终字第1302号

西星公司与胜利建筑公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实的意思表示，协议合法有效。该工程已于2009年10月施工完毕，承包人应当将建设工程交由发包人验收。《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”故施工单位保留并交付与建设工程相关的一系列技术资料，对确保其施工完成的工程在竣工验收后，使发包人在安全使用、合理使用、便捷使用方面具有不可缺少的作用。因此，承包人在依约完成施工任务的同时，向发包人交付相关施工资料是其附随的法定义务。故对西星公司要求胜利建筑公司交付所施工高层住宅楼的完整竣工资料两套之诉讼请求，予以支持。涉案工程延期四个月交工系因在施工过程中，西星公司提出设计变更，并增加工程量，以及涉案住宅楼工程规划手续办理不齐全被乌鲁木齐市行政执法局依法强行予以停工等诸多因素造成，不能归责于胜利建筑公司，故对西星公司主张胜利建筑公司承担延迟交工的违约金1220256.36元之诉讼请求，不予支持。双方合同中约定：如因甲方原因造成的工程延误，工期往后顺延，甲方不承

西星公司与胜利建筑公司签订的《建设工程施工合同》系双方真实的意思表示，协议合法有效。该工程已于2009年10月施工完毕，承包人应当将建设工程交由发包人验收。《中华人民共和国建筑法》第六十一条规定：“交付竣工验收的建筑工程，必须符合规定的建筑工程质量标准，有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书，并具备国家规定的其他竣工条件。”故施工单位保留并交付与建设工程相关的一系列技术资料，对确保其施工完成的工程在竣工验收后，使发包人在安全使用、合理使用、便捷使用方面具有不可缺少的作用。因此，承包人在依约完成施工任务的同时，向发包人交付相关施工资料是其附随的法定义务。故对西星公司要求胜利建筑公司交付所施

新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）乌中民四终字第1302号上诉人（原审原告）：新疆西星房地产开发有限公司，住所地乌鲁木齐市天山区。法定代表人：吾斯曼·阿布力孜，该公司董事长。委托代理人：蒋江，新疆万和律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：新疆胜利建筑安装工程有限公司，住所地乌鲁木齐市天山区。法定代表人：李恩淮，该公司董事长。委托代理人：安玉明，男，1950年12月……