建设工程分包合同纠纷 （2019）云04民终1131号

本案系建设工程分包合同纠纷。根据张思荣的起诉及坤鑫公司的答辩，本案有以下争议焦点：一、张思荣与坤鑫公司签订的劳务承包合同是否有效？张思荣要求坤鑫公司承担付款责任的主张是否成立？《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”。第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效……”。坤鑫公司将其中标的大瑞路、桃孔路工程中的水沟等部分项目违法分包给无相应施工资质的张思荣施工，根据上述法律之规定，双方的分包行为应为无效。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：“建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。第十四条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：……（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程

本案系建设工程分包合同纠纷。根据张思荣的起诉及坤鑫公司的答辩，本案有以下争议焦点：一、张思荣与坤鑫公司签订的劳务承包合同是否有效？张思荣要求坤鑫公司承担付款责任的主张是否成立？《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：“建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的……”。第四条规定：“承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效……”。坤鑫公司将其中标的大瑞路、桃孔路工程中的水沟等部分项目

云南省玉溪市中级人民法院民 事 判 决 书(2019)云04民终1131号上诉人（原审被告）：云南坤鑫建筑工程有限公司，住所地：昆明市西山区兴苑路兴隆花园2组团17幢第9层9009号。法定代表人：尚琼，董事长。委托诉讼代理人：杨育熙，男，系云南坤鑫建筑工程有限公司总经理。代理权限：特别授权代理。委托诉讼代理人：熊智，男，系云南坤鑫建筑工程有限公司工程部部长。代理权限：特别授权代理。被上诉人（原审原……