劳务合同纠纷 （2016）甘04民终622号

从证人证言及相关证据可以证明原告参与管理，被告应向原告支付管理费。但是，对于原告提出的按8%支付管理费，因被告有异议，所以对于原告提出的管理费应按该工程中大工工资200元/天计算管理费。施工日期按合同约定的天数计算，共计107天，故应支付原告管理费21400元（200元|天×107天）。对于原告提出的基础回填人工费9080元，图纸变更返工人工费9080元，院内取土人工费5400元，是合同以外的工程量，共计23560元应由被告承担。按合同约定价原告多领款12510元（309038元—296528元）应予扣除。综上，被告应向原告支付款32450元（21400元+23560元-12510元）。依据《中华人民共和国民法通则》第一百零八条、《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决：一、被告甘肃聚仁建筑有限责任公司支付原告张胜纪工程款32450元；二、驳回原告的其他诉讼请求。案件受理费5658.20元，由原告张胜纪承担5046.95元，被告甘肃聚仁建筑有限责任公司承担611.25元。二审中，当事人没有提交新证据。二审查明的事实与原审基本一致。本院认为，首先，关于停工费的问题，聚仁公司在一

从证人证言及相关证据可以证明原告参与管理，被告应向原告支付管理费。但是，对于原告提出的按8%支付管理费，因被告有异议，所以对于原告提出的管理费应按该工程中大工工资200元/天计算管理费。施工日期按合同约定的天数计算，共计107天，故应支付原告管理费21400元（200元|天×107天）。对于原告提出的基础回填人工费9080元，图纸变更返工人工费9080元，院内取土人工费5400元，是合同以外的工程量，共计23560元应由被告承担。按合同约定价原告多领款12510元（309038元—296528元）应予扣除。综上，被告应向原告支付款32450元（21400元+23560元-12510元）。依据《

甘肃省白银市中级人民法院民 事 判 决 书（2016）甘04民终622号上诉人（原审原告）：张胜纪（曾用名张云峰），男，生于1964年3月28日，汉族，住甘肃省会宁县。被上诉人（原审被告）：甘肃聚仁建筑有限责任公司。法定代表人：王猛，该公司经理。委托诉讼代理人：周巍峰，甘肃祖历人律师事务所律师。上诉人张胜纪与被上诉人甘肃聚仁建筑有限责任公司（以下简称聚仁公司）劳务合同纠纷一案，经会宁县人民法院审理……