建设工程施工合同纠纷 （2019）皖08民终1631号

从2013年4月1日新亚同公司与安庆建司签订的《建设工程施工合同》载明的内容看，新亚同公司为发包人，安庆建司为承包人，王彪在安庆建司委派其为工程项目经理后，将工程项目交由原告施工，约定相关权利义务由原告享有、承担，安庆建司对此亦予以认可。据此，应视为安庆建司将案涉工程转包给原告，原告系个人，不具有建设工程施工的相应资质，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，安庆建司将案涉工程转包给原告的合同无效，但原告实际对工程进行了施工，为实际施工人。对案涉工程，新亚同公司应当支付安庆建司土建造价为5877900元＋35600元=5913500元，停工损失为2520162.53元＋206407.43元＋504903.86元=3231473.82元，合计为9144973.82元。扣除已支付的工程款6716700元及材料处置费452202.8元，尚欠安庆建司1976070.82元。按照《北部新城污水处理厂索赔专题会议纪要》、《北部新城污水处理厂工程停工损失专题会议纪要》确定的原则，至少应当于工程全面停工之日（20

从2013年4月1日新亚同公司与安庆建司签订的《建设工程施工合同》载明的内容看，新亚同公司为发包人，安庆建司为承包人，王彪在安庆建司委派其为工程项目经理后，将工程项目交由原告施工，约定相关权利义务由原告享有、承担，安庆建司对此亦予以认可。据此，应视为安庆建司将案涉工程转包给原告，原告系个人，不具有建设工程施工的相应资质，根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第（五）项，《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条的规定，安庆建司将案涉工程转包给原告的合同无效，但原告实际对工程进行了施工，为实际施工人。对案涉工程，新亚同公司应当支付安庆建司土建造价为5877900元＋

安徽省安庆市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2019）皖08民终1631号 上诉人（原审原告）：何志银，男，1972年12月31日出生，汉族，住安徽省安庆市大观区。 委托诉讼代理人：汪超，安徽安联律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李清，安徽安联律师事务所律师。 上诉人（原审被告）：安庆新亚同环保有限公司，住所地安徽省安庆市宜秀区大龙山镇永林居委会林场组。 法定代表人：张声浩，该公司执行董事兼总……