合同纠纷 （2017）最高法民终857号

沈飞公司与兆龙公司、天成公司签订的《还款协议》是各方真实意思表示，内容不违反法律规定，是合法有效的。兆龙公司、天成公司认可签订该《还款协议》后并未偿还过欠款，欠款数额仍为40415392.69元，利息自2012年8月1日起按年利率16%计算至实际支付之日止。故兆龙公司应向沈飞公司偿还欠款40415392.69元，并自2012年8月1日起按年利率16%计算利息。天成公司对此承担连带清偿责任。关于华艺公司与沈飞公司债权转让的数额及责任承担问题。经查明，兆龙公司尚欠华艺公司的工程款数额为6957471.04元，兆龙公司主张应扣除华艺公司延误工期的违约金2299444.76元，但兆龙公司并无证据证实延误工期是由华艺公司造成的，由于该工程存在设计变更、兆龙公司欠付工程款等情形，不能认定延误工期的责任在华艺公司，故兆龙公司主张扣除逾期竣工违约金2299444.76元无事实和法律依据，一审法院不予采信。该工程于2011年11月完工并提交验收，于2012年3月14日由物业公司验收完毕，故欠付工程款的利息应从2012年3月15日起按中国人民银行同期贷款利率开始计算。华艺公司与兆龙公司并未约定该部分工程欠

沈飞公司与兆龙公司、天成公司签订的《还款协议》是各方真实意思表示，内容不违反法律规定，是合法有效的。兆龙公司、天成公司认可签订该《还款协议》后并未偿还过欠款，欠款数额仍为40415392.69元，利息自2012年8月1日起按年利率16%计算至实际支付之日止。故兆龙公司应向沈飞公司偿还欠款40415392.69元，并自2012年8月1日起按年利率16%计算利息。天成公司对此承担连带清偿责任。关于华艺公司与沈飞公司债权转让的数额及责任承担问题。经查明，兆龙公司尚欠华艺公司的工程款数额为6957471.04元，兆龙公司主张应扣除华艺公司延误工期的违约金2299444.76元，但兆龙公司并无证据证实延

中华人民共和国最高人民法院民 事 判 决 书（2017）最高法民终857号上诉人（原审被告）：石家庄兆龙房地产开发有限公司，住所地河北省石家庄市桥**裕华西路**万象天成商务广场。法定代表人：赖海波，该公司董事长。委托诉讼代理人：栾文娟，河北建兴人和律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：北京沈飞铝业幕墙工程有限公司，，住所地北京市朝阳区朝阳路**院法定代表人：马先华，该公司董事长。委托诉讼代理人：……