广告合同纠纷 （2017）豫03民终5428号

原被告于2016年12月5日签订的《影视制作合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，该院予以确认。原告虽未按合同的约定在合同签订当日向被告支付预付款5500元，但在合同签订后第二日即支付了预付款，故原告亦算履行了先合同的支付预付款的义务。根据合同第三条制作期限的约定，本案合同项下的影视宣传片应在合同签订、双方确认脚本后15工作日内完成，说明影视宣传片的完成期限的起始时间，同时受“合同签订、双方确认脚本后”这两个先决条件所限制。本案合同于2016年12月5日所签订，对此原被告双方不持异议，即已满足“合同签订后”这个条件，但“双方确认脚本后”的时间却处于不确定状态，对此查明认定脚本是否经过原被告的确认，是确定本案合同项下制作期限15个工作日是否经过，或是否开始计算15个工作日的期限，成为本案关键之所在。首先，本案合同项下被告作为制作方，脚本资料应由被告完成并交付原告确认，故本案中被告应当提供证据证明已完成了脚本资料的制作、并交付给原告确认。本案中，被告提供了多份脚本资料，从其内容可查，均提及原告的公司，证明被告为履行本案合同，曾进行过脚本资料的制作。其次，根据本案合同中原告的签约代表人系王

原被告于2016年12月5日签订的《影视制作合同》，系双方的真实意思表示，合法有效，该院予以确认。原告虽未按合同的约定在合同签订当日向被告支付预付款5500元，但在合同签订后第二日即支付了预付款，故原告亦算履行了先合同的支付预付款的义务。根据合同第三条制作期限的约定，本案合同项下的影视宣传片应在合同签订、双方确认脚本后15工作日内完成，说明影视宣传片的完成期限的起始时间，同时受“合同签订、双方确认脚本后”这两个先决条件所限制。本案合同于2016年12月5日所签订，对此原被告双方不持异议，即已满足“合同签订后”这个条件，但“双方确认脚本后”的时间却处于不确定状态，对此查明认定脚本是否经过原被告的

河南省洛阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）豫03民终5428号上诉人（原审原告）：河南王崛酒业有限公司，住所地：洛阳市西工区九都路58号春蕾大厦8层806号。统一社会信用代码91410307MA3XBPAY21。法定代表人：刘亨达，该公司经理。委托诉讼代理人：范怀星，该公司工作人员。特别授权。被上诉人（原审被告）：洛阳引爆文化传播有限公司，住所地：洛阳市洛龙区永泰街以西、翠云路以南唐城……