劳务合同纠纷 （2017）苏09民终669号

常鑫路桥公司将中标的南京长江四桥接线工程NO-2标段建设工程转包给刘国平，刘国平将碎石桩施工交由李健完成，刘国平认可尚欠李健劳务费5916元，应予支持。李健在施工期间由于地方矛盾及其它原因等怠工9个月，李健主张机械停工损失586375.30元，一审法院对李健的机械每天按三个台班，每天酌定200元，合计162000元；李健主张人员待工、看工地费用27000元、房租2700元，一审法院予以支持；李健主张工人二次进场差旅费5000元，一审法院不予支持。刘国平、常鑫路桥公司四桥项目部在劳务合同中认可劳务工资于2010年12月底由常鑫路桥公司四桥项目部代付，机械停滞费用、人员待工费、看工地工资等补助乙方，由项目部直接代付，故刘国平、常鑫路桥公司应负清偿责任。李健主张按银行同期贷款利率四倍计算的利息，当事人之间未约定利率，应从2011年1月1日至实际给付之日止按中国人民银行同期同类贷款基准利率计算利息。据此，一审法院依照《中国人民共和国民法通则》第一百零八条的规定，判决：一、常鑫路桥公司、刘国平于判决发生法律效力之日起十日内支付李健劳务费5916元，机械停工损失162000元，人员待工、看工地费用

常鑫路桥公司将中标的南京长江四桥接线工程NO-2标段建设工程转包给刘国平，刘国平将碎石桩施工交由李健完成，刘国平认可尚欠李健劳务费5916元，应予支持。李健在施工期间由于地方矛盾及其它原因等怠工9个月，李健主张机械停工损失586375.30元，一审法院对李健的机械每天按三个台班，每天酌定200元，合计162000元；李健主张人员待工、看工地费用27000元、房租2700元，一审法院予以支持；李健主张工人二次进场差旅费5000元，一审法院不予支持。刘国平、常鑫路桥公司四桥项目部在劳务合同中认可劳务工资于2010年12月底由常鑫路桥公司四桥项目部代付，机械停滞费用、人员待工费、看工地工资等补助乙方

江苏省盐城市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)苏09民终669号上诉人（原审原告）：李健，男，1966年1月26日生，汉族，居民，住江苏省盐城市建湖县。上诉人（原审被告）：刘国平，男，1973年12月24日生，汉族，居民，住江苏省南京市溧水县。委托诉讼代理人：朱奇伟，江苏圣圆律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：江苏常鑫路桥工程有限公司，住所地在江苏省常州市新北区通江大道583号。法定代表……