建设工程分包合同纠纷 （2020）苏06民终3232号
裁判要旨
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方有过错的，应当各自承担相应的责任。第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。本案中，皓科公司与贝克斯公司签订专业分包协议书，因贝克斯公司无相关工程施工资质，皓科公司亦未提供案涉工程施工相关批建文件，均违反法律的强制性规定，应当认定案涉专业分包协议书无效。双方签订合同后，贝克斯公司即组织人员、材料进场等待施工，皓科公司对此予以认可，因建设单位未办妥相关批建手续，致贝克斯公司未能实际施工，现贝克斯公司要求皓科公司赔偿其窝工损失，于法有据，法院予以支持。但因案涉合同无效，故对于损失部分应当按照双方过错进行分担。本案中，贝克斯公司未能实际施工的原因为建设单位未办妥相关批建手续，皓科公司作为违法分包人，应当对贝克斯公司的损失承担责任；贝克斯公司无相关建设工程施工资质，且其在进场施工前未审慎审查案涉工程的审批手续，在进场较长时
摘要
《中华人民共和国合同法》第五十八条规定，合同无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方有过错的，应当各自承担相应的责任。第二百八十三条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。本案中，皓科公司与贝克斯公司签订专业分包协议书，因贝克斯公司无相关工程施工资质，皓科公司亦未提供案涉工程施工相关批建文件，均违反法律的强制性规定，应当认定案涉专业分包协议书无效。双方签订合同后，贝克斯公司即组织人员、材料进场等待施工，皓科公司对此予
正文（节选）
江苏省南通市中级人民法院民 事 判 决 书（2020）苏06民终3232号上诉人（原审被告）：上海皓科建设发展有限公司，住所地上海市崇明区城桥镇聚训村******。法定代表人：王锁方，董事长。委托诉讼代理人：彭强，男，该公司员工。被上诉人（原审原告）：苏州贝克斯清洗技术服务有限公司，住所地江，住所地江苏省苏州市姑苏区劳动路****v>法定代表人：彭孝叶，总经理。委托诉讼代理人：翁孝军，江苏昊强律师……