房屋买卖合同纠纷 （2021）皖01民终745号

本市建筑业工程复工时间为2020年3月9日，存在错误认识。静安公司于2020年3月3日实际复工，其于2020年2月28日向合肥市瑶海区建设工程质量安全监督站提交复工备案材料，3月3日已有9名员工上岗，3月5日施工单位全部职工均已上岗。有业主反映，其在2020年3月16日到春晖里小区查看，发现现场早已开始施工，有复工现场照片为证。2020年4月9日，施工单位因未进行夜间施工备案而被附近居民投诉噪音扰民，有合瑶环罚字﹝2020﹞001号行政处罚决定书佐证。静安公司恶意拖延工期，静安公司自复工以来，全力以赴保障洋房首期圆满交付，导致6#楼自2019年10月以来一直被恶意停工。静安公司提供的资料均与事实不符，其施工单位出具的《关于复工情况说明》和监理单位出具的《情况说明》均无项目负责人签字，该证明材料不具备证据的形式要件，无证明力，应不予认可。瑶海区自2020年3月12日起便成为低风险地区，静安公司提供的施工单位和监理单位的情况说明中列明瑶海区在4月份仍是高风险地区属虚构的事实，与真实情况不符。自2020年2月23日起合肥市人员返岗无需隔离，静安公司抗辩因隔离防疫要求直至4月20日才能入场复工

本市建筑业工程复工时间为2020年3月9日，存在错误认识。静安公司于2020年3月3日实际复工，其于2020年2月28日向合肥市瑶海区建设工程质量安全监督站提交复工备案材料，3月3日已有9名员工上岗，3月5日施工单位全部职工均已上岗。有业主反映，其在2020年3月16日到春晖里小区查看，发现现场早已开始施工，有复工现场照片为证。2020年4月9日，施工单位因未进行夜间施工备案而被附近居民投诉噪音扰民，有合瑶环罚字﹝2020﹞001号行政处罚决定书佐证。静安公司恶意拖延工期，静安公司自复工以来，全力以赴保障洋房首期圆满交付，导致6#楼自2019年10月以来一直被恶意停工。静安公司提供的资料均与事

安徽省合肥市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2021）皖01民终745号 上诉人（原审原告）：杨洁,女,1992年11月9出生,汉族,住安徽省宿州市灵璧县。 委托诉讼代理人：黄敏，安徽威名律师事务所律师。 委托诉讼代理人：李加燕，安徽威名律师事务所律师。 被上诉人（原审被告）：安徽省静安健康运营管理有限公司，住所地安徽省合肥市瑶海区裕存堂花园小区15号楼23层101室、201室。 法定代表人：……