建设工程施工合同纠纷 （2019）赣07民终2660号

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务；当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，对方当事人可以要求解除合同。本案淦龙公司华纳公司签订《建设工程施工合同》，该合同合法有效，合同双方应按照合同约定履行义务。华纳公司在建设施工期间因施工不规范、存在安全隐患等原因多次被赣州市建设业安全生产监督管理站要求整改，并于2019年3月1日被赣州市住房和城乡建设局约谈，且华纳公司的施工工地已被赣州市住房和城乡建设局查封，客观上已形成无法继续履行合同的态势。在淦龙公司多次通知华纳公司按时履行义务的情况下，被告延误工期至今未能完工，被告停工的行为足以表明其不履行义务，原告的合同目的无法实现，致使合同已无履行的必要。原告现要求解除与被告华纳公司签订的《建设工程施工合同》，该项请求符合《中华人民共和国合同法》第九十四条之规定，一审法院予以支持。现由于本案在审理过程中，原告对其主张的第二项、第三项诉讼请求，申请撤回，一审法院亦裁定予以准许，对于双方工程款结算及因违约造成的损失，由原、被告另案提起诉讼，允许双方保留互相诉讼的权利。据此，根据《中华人民共

依法成立的合同，对当事人具有法律约束力，当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务；当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的，对方当事人可以要求解除合同。本案淦龙公司华纳公司签订《建设工程施工合同》，该合同合法有效，合同双方应按照合同约定履行义务。华纳公司在建设施工期间因施工不规范、存在安全隐患等原因多次被赣州市建设业安全生产监督管理站要求整改，并于2019年3月1日被赣州市住房和城乡建设局约谈，且华纳公司的施工工地已被赣州市住房和城乡建设局查封，客观上已形成无法继续履行合同的态势。在淦龙公司多次通知华纳公司按时履行义务的情况下，被告延误工期至今未能完工，被告停工的行为足以表

江西省赣州市中级人民法院民 事 判 决 书（2019）赣07民终2660号上诉人（原审被告）：浙**纳建设集团有限公司，住所地：浙江省绍兴市越城区二环南路1991号D幢6楼。法定代表人：陈斌彬，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：胡绍林，江西同圆律师事务所律师被上诉人（原审原告）：淦龙旅游集团有限公司，住所地：章贡区沙河大道18号。法定代表人：蒋庆金,系公司执行董事。委托诉讼代理人：郭涛，江西南芳律……