买卖合同纠纷 （2019）豫0103民初7111号
裁判要旨
当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 本案原告安信公司与被告外建公司之间签订的《商品砼供需合同》系双方真实意思表示，不违反法律、法规的强制性规定，为有效合同，双方均应按合同约定履行各自的义务。 安信公司依约向外建公司提供了相应规格的商品砼，外建公司未按约定支付全部货款，系违约行为，应承担支付货款并赔偿损失的违约责任。 经原被告双方结算，共同确认的供货总额为15400655.29元，外建公司已支付8000000元。 关于外建公司应付货款的比例，原被告签订的《商品砼供需合同》约定，砼供应完毕付此前所用砼款的95%；主体竣工验收后付清所用全部砼款；工程连续停工或停止要货30天以上，需方应当在停工或停止要货之日起45日内付清供方全部货款。 本案中，因政府的临时管控措施等原因，致安信公司未能按外建公司要求的时间提供混凝土，外建公司停止向安信公司要货，对此，外建公司不应承担违约责任，故原告要求外建公司支付全部货款的诉讼请求，本院不予支持，外建公司应按所用砼款的95%支付货款，剩余货款待主体工程竣工验收后付清关于外建公司的反诉请
摘要
郑州市安信混凝土有限公司与河南省对外建设有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
河南省郑州市二七区人民法院民 事 判 决 书(2019)豫0103民初7111号原告（反诉被告）：郑州市安信混凝土有限公司，住所地：郑州市二七区侯寨乡刘庄村一组。 法定代表人：秦和安，该公司总经理。 委托诉讼代理人：苑铁东，该公司法律顾问。 被告（反诉原告）：河南省对外建设有限公司，住所地：郑州市金水区经八路14号附19号。 法定代表人：张德钊，该公司总经理。 委托诉讼代理人：杨关奇，河南国基律师……