建设工程施工合同纠纷 （2017）沪02民初1042号

该部分内容通常应通过签证单形式体现，但根据在案证据显示，确有该部分工程量存在。鉴于形式要件存有瑕疵，本院根据公平原则，酌定可计入系争工程造价为100万元。2.28号联系单，金额为585,500元。该联系单大致内容为：……现场一到三区钢筋已绑扎完成，四到六区底板钢筋绑扎已完成50%，我项目部多次请绿地宝岛公司对2014年3月24日报送的人防门核价单进行批复，并多次签发工作联系单书面催促。在4月14日人防验收报验中发现本项目还未办理人防监督备案，导致地库一到三区砼浇捣时间延误，至3月29日起现场施工人员大量窝工，材料大量堆积，至今合计窝工20天，共计窝工约4200工……。林汉杰认为，该部分即诉请中的停窝工损失，应当计入系争工程造价。绿地宝岛公司认为，不存在人防门晚装的事实，实际上也没有发生停窝工的情况。如果的确存在，应有签字确认的签证单。对于停窝工损失，应由林汉杰承担举证责任。绿地建筑公司认为，签收单恰恰证明了系争工程都是林汉杰直接与绿地宝岛公司发生联系。审价单位意见：由于施工联系单是林汉杰单方提出，并无绿地宝岛公司的答复，因此计入争议范围，费用未下浮。本院认为，该部分所涉联系单并非签证单

该部分内容通常应通过签证单形式体现，但根据在案证据显示，确有该部分工程量存在。鉴于形式要件存有瑕疵，本院根据公平原则，酌定可计入系争工程造价为100万元。2.28号联系单，金额为585,500元。该联系单大致内容为：……现场一到三区钢筋已绑扎完成，四到六区底板钢筋绑扎已完成50%，我项目部多次请绿地宝岛公司对2014年3月24日报送的人防门核价单进行批复，并多次签发工作联系单书面催促。在4月14日人防验收报验中发现本项目还未办理人防监督备案，导致地库一到三区砼浇捣时间延误，至3月29日起现场施工人员大量窝工，材料大量堆积，至今合计窝工20天，共计窝工约4200工……。林汉杰认为，该部分即诉请中

上海市第二中级人民法院民 事 判 决 书（2017）沪02民初1042号原告：林汉杰，男，1954年10月20日出生，汉族，住上海市宝山区。委托诉讼代理人：林镥海，北京盈科(绍兴)律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈丽萍，浙江沪鑫律师事务所律师。被告：上海绿地建筑工程有限公司，住所地上海市浦东新区。法定代表人：刘树源，董事长兼总经理。委托诉讼代理人：徐寅哲，上海市建纬律师事务所律师。委托诉讼代理人：……