建设工程施工合同纠纷 （2018）鲁11民终433号
裁判要旨
宏大建筑公司与东港地税局签订的《建设工程施工合同》是经过招标签订的，是双方真实意思表示，为合法有效的合同，一审法院予以确认。合同签订后，双方均应严格履行。宏大建筑公司已按合同约定完成了施工，东港地税局亦应按照合同约定支付工程款，东港地税局逾期未付，已构成违约，应负支付工程款之责任。在支付工程款的主体上，因宏大建筑公司是张郭村村委会开办的集体企业，经过清算注销后，公司所有的债权、债务应由张郭村村委会承受。故张郭村村委会主体适格，有权要求东港地税局支付工程款。关于工程款的数额，虽然东港地税局未在《日照市东港区地方税务局4#住宅楼工程竣工结算的咨询报告》盖章确认，但因在《建设工程施工合同》中约定合同价款约90万元，按实结算，说明90万元不是合同的最终价格。之后，东港地税局亦按约定支付了566805.44元工程款，接受了4户钥匙，东港地税局以其委托审计、支付工程款、接受部分住房钥匙等行为认可了《日照市东港区地方税务局4#住宅楼工程竣工结算的咨询报告》确认的工程总造价为928897.71元。对于张郭村村委会要求东港地税局按照928897.71元支付工程款的请求，一审法院予以采纳。东港地税局尚欠张
摘要
日照市地方税务局东港分局、日照市东港区日照街道张郭村村民委员会建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
山东省日照市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁11民终433号上诉人（原审被告）：日照市地方税务局东港分局，住所地日照市东港区荟阳路139号，统一社会信用代码113700000042306206。法定代表人：刘加文，局长。委托诉讼代理人：葛长亮，该局法律顾问。被上诉人（原审原告）：日照市东港区日照街道张郭村村民委员会，住所地日照市东港区日照街道张郭村。法定代表人：王云华，主任。委托诉讼代……