建设工程施工合同纠纷 （2019）云2301民初340号
裁判要旨
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第一条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当根据合同法第五十二条第（五）项的规定，认定无效：（一）承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；（二）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。 本案中，原告张发安与被告辄廷公司签订的《内部工程施工合作协议》虽然系双方当事人的真实意思表示，但原告张发安未取得相关建筑施工资质，故该合同应认定无效。 本案所涉工程因被告万欣公司未完成相关批建手续于2018年10月11日停工，导致《内部工程施工合作协议》无法继续履行，原告张发安已经施工的项目虽然未经竣工验收，但原、被告均认可原告张发安对工程进行了实际施工，经被告万欣公司与原告张发安结算，原告实际完工的项目工程款为918501.66元。 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条规定：建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持。 对原告张发安要求被告辄廷公司支付工程款的诉请本院予
摘要
张发安与昆明辄廷水利水电工程有限公司、张兴海建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
云南省楚雄市人民法院民 事 判 决 书（2019）云2301民初340号原告：张发安，男，1970年8月2日生，汉族，初中文化，云南省姚安县人，建筑工人，住云南省姚安县。 委托诉讼代理人：徐光明，云南佳信律师事务所律师，代理权限为特别授权。 被告：昆明辄廷水利水电工程有限公司，住所地：云南省昆明市经开区春融街779号上海东盟商务大厦B座7层10-20号房屋，统一社会信用代码：91530100MA6……