建设工程施工合同纠纷 （2017）辽01民终10575号
裁判要旨
虽《千锦汇城市之星外装工程安装承包合同》无效，但原告依照合同约定进行了施工，虽未施工完毕、未经竣工验收、未投入使用，但原告系按被告要求停工，且被告提供的现有证据不足以证明原告施工的案涉工程存在质量问题，被告应依照合同约定支付原告尚欠已完工程的工程款448,797.3元（1,690,632.8元-1,241,835.5元）。反诉原告提出多支付反诉被告工程款350,000元，要求反诉被告返还的反诉请求，无事实依据，本院不予支持。关于原告提出的要求被告赔偿损失100,000元的诉请，《城市之星胡根年工程量统计表》不发生法律效力，原告明知胡皓的承诺需要加盖被告公章才能生效，基于此事实，原告提出胡皓的行为系职务行为，效力应归于被告或胡皓的行为构成表见代理，均不符合有关法律规定，故本院对原告的该项诉请不予支持。至于原告提出授权委托书上载明的“须加盖公司公章后生效”，并未指明是授权委托书加盖公章后生效，还是作出决定后需要加盖公章生效的观点，授权委托书已加盖了被告公章，否则该授权委托书即存在效力待定，而在授权委托书中“须加盖公司公章后生效”字样紧随“授权我公司胡浩先生暂时处理有关千锦汇城市之星花园酒店
摘要
上诉人辽宁强风铝业工程有限公司与被上诉人胡根年建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2017）辽01民终10575号上诉人（原审被告）：辽宁强风铝业工程有限公司，住所地沈阳市于洪区沈北西路239号。法定代表人：康宝勋，系该公司董事长。委托诉讼代理人：李坤，系辽宁汇安康宇律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：胡根年，男，1970年2月4日出生，汉族，无业，住址安徽省安庆市怀宁县。委托诉讼代理人：肖戈霏，系辽宁基源律师事务所律师。委托诉讼代……