买卖合同纠纷 （2018）冀04民终1426号
裁判要旨
瑞日公司、华盛公司签订的《邯郸市预拌商品混凝土买卖合同》、《调价协议》，系双方真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方应当按照合同约定全面履行义务。合同签订后，瑞日公司向华盛公司供应了价值1584965元的商品混凝土，华盛公司除支付瑞日公司货款100万元外，至今尚有货款584965元未予支付。 关于本诉部分的争议焦点如下： 一、华盛公司应否支付瑞日公司剩余货款584965元。瑞日公司要求华盛公司支付货款584965元，华盛公司称现尚未达到合同约定的给付剩余货款的付款条件。虽合同约定：“付款方式为每5000立方结算一次，每次结算80%砼款，剩余20%砼款工程完工后付清”，但华盛公司认可涉案工程停工已达三年之久，现仍未完工，导致工程未完工的责任不在瑞日公司，华盛公司应支付瑞日公司剩余货款584965元。瑞日公司要求华盛公司支付货款584965元的诉讼请求，合法有据，予以支持。 华盛公司对《补充协议》上“王发群”的签字真实性提出异议，要求对该签字是否王发群本人所签进行鉴定。因该协议内容系关于变更付款方式的约定，该鉴定事项对待证事实已无意义，对该申请不予准许。 华盛公
摘要
邯郸华盛建设工程有限公司、邯郸市瑞日增辉商品混凝土有限公司买卖合同纠纷二审民事判决书 买卖合同纠纷
正文（节选）
河北省邯郸市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2018）冀04民终1426号 上诉人（原审被告、反诉原告）：邯郸华盛建设工程有限公司。住所地：邯郸市邯山区中华南大街11号。 法定代表人：程峰，该公司经理。 委托诉讼代理人:于世杰，河北十力律师事务所律师。 委托诉讼代理人:王艳涛，河北十力律师事务所律师。 被上诉人（原审原告、反诉被告）：邯郸市瑞日增辉商品混凝土有限公司。住所地：邯郸市复兴区康庄乡……