建设工程施工合同纠纷 （2021）苏11民终902号

缪国强与静扬公司之间签订的《宝华招商国际E城外墙维修合同》属于违法分包，该合同应认定为无效，但双方可以参照合同约定结算工程价款，合同中关于质保金扣留比例及返还时间的约定仍应参照适用。就案涉外墙维修工程，静扬公司与缪国强在合同中约定按照固定价38万元结算工程价款，并约定验收合格后付60%工程款，年底付至85%即32.3万元，剩余15%工程款于2年质保期满无质量问题支付完毕。参照合同的约定，现已有85%的工程款即32.3万元已经到期，已到期工程款扣除中江集团第七分公司已向缪国强方工人支付的14万元后，静扬公司尚拖欠缪国强到期工程款18.3万元。故一审法院对缪国强要求静扬公司支付到期工程款18.3万元的诉讼请求予以支持。参照合同中关于质保金扣留比例及返还时间的约定，剩余15%的工程款系作为质保金约定于2年质保期满无质量问题支付完毕，该15%的质保金尚未到返还期限，故不予支持。静扬公司未能足额支付到期工程款，应赔偿缪国强逾期付款利息损失。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理；没有约定的，按照中国人

缪国强与静扬公司之间签订的《宝华招商国际E城外墙维修合同》属于违法分包，该合同应认定为无效，但双方可以参照合同约定结算工程价款，合同中关于质保金扣留比例及返还时间的约定仍应参照适用。就案涉外墙维修工程，静扬公司与缪国强在合同中约定按照固定价38万元结算工程价款，并约定验收合格后付60%工程款，年底付至85%即32.3万元，剩余15%工程款于2年质保期满无质量问题支付完毕。参照合同的约定，现已有85%的工程款即32.3万元已经到期，已到期工程款扣除中江集团第七分公司已向缪国强方工人支付的14万元后，静扬公司尚拖欠缪国强到期工程款18.3万元。故一审法院对缪国强要求静扬公司支付到期工程款18.3万

江苏省镇江市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）苏11民终902号上诉人（原审被告）：南京静扬建筑劳务有限公司，住所地南京市江宁区秣陵街道苏源大道117号2幢3层344室。法定代表人：杨长金，系该公司执行董事。委托诉讼代理人：徐飞，江苏苏南律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：缪国强，男，1986年7月11日生，汉族，住江苏省滨海县。委托诉讼代理人：徐道余，上海川汇律师事务所律师。原审被告：……