建设工程施工合同纠纷 （2021）鲁14民终1020号

上诉人存在逾期完工的行为，从而参照双方对擅自停工违约金的约定，判决上诉人给付被上诉人60万元，是对合同违约条款的扩大解读，偷换概念。“擅自停工”与“逾期完工”概念不同，产生的原因亦有所区别，擅自停工是指没有任何原因，无故停止施工，承包方主观恶性较大，为了督促承包方履行施工义务，所以约定了严厉的违约责任，而导致“逾期完工”的原因有很多，放到本案中而言，被上诉人延期交付图纸，在施工过程中增加工程量，都有可能造成工期的延长，在这种情况下，上诉人不存在任何过错，两者产生原因不同，性质不同，违约惩罚性不同，无论上诉人是否存在逾期完工的行为，在《建设工程施工合同》中并未约定逾期完工的违约责任，并且被上诉人也没有举证证明上诉人存在有擅自停工行为的前提下，一审法院将逾期完工与擅自停工混为一谈，没有任何事实依据和法律依据。2.上诉人不存在逾期完工的行为，一审法院认定上诉人逾期完工40天属于认定事实错误。一审法院混淆概念，将“完工”与“竣工”混为一谈。完工和竣工虽然只有一字之差，但含义完全不同，完工是指工程已经施工完毕，竣工是工程完工后通过国家有关单位根据国家验收标准对施工结束的建筑进行的具有法律效果的验

上诉人存在逾期完工的行为，从而参照双方对擅自停工违约金的约定，判决上诉人给付被上诉人60万元，是对合同违约条款的扩大解读，偷换概念。“擅自停工”与“逾期完工”概念不同，产生的原因亦有所区别，擅自停工是指没有任何原因，无故停止施工，承包方主观恶性较大，为了督促承包方履行施工义务，所以约定了严厉的违约责任，而导致“逾期完工”的原因有很多，放到本案中而言，被上诉人延期交付图纸，在施工过程中增加工程量，都有可能造成工期的延长，在这种情况下，上诉人不存在任何过错，两者产生原因不同，性质不同，违约惩罚性不同，无论上诉人是否存在逾期完工的行为，在《建设工程施工合同》中并未约定逾期完工的违约责任，并且被上诉人

山东省德州市中级人民法院民 事 判 决 书(2021)鲁14民终1020号上诉人（原审原告）：庆云县中商昆仑商贸有限公司，住所地山东省庆云县城区开元大街2088号。法定代表人：孙玉伦，该公司董事长。委托诉讼代理人：周珍珍，女，该公司员工。委托诉讼代理人：曹光银，北京市大嘉（德州）律师事务所律师。上诉人（原审被告）：沧州市金龙建筑工程有限公司，住所地河北省沧州市运河区灜海路南侧迎宾大道东侧金龙大厦1……