建设工程施工合同纠纷 （2015）怀中民二初字第37号

530合同、《谅解备忘录》、工程联系单已作本诉证据采信；当事人通过签署《谅解备忘录》，就工期延误的处理达成一致意见，2014年8月4日浙江东阳公司与大汉置业公司签订了补充协议，其他证据只能证实工期延误和浙江东阳公司迟延退场的事实。诉讼过程中，经本院委托，国众联建设工程管理顾问有限公司就“大汉·龙城兴龙府”（一期）二标段工程造价进行鉴定，鉴定人员也出庭接受询问。当事人各方对鉴定结论提出异议，大汉置业公司还提供了咨询报告，认为鉴定结论不能作为本案证据使用。对于鉴定结论是否采信，本院在裁判理由部分阐述。鉴定期间，对于鉴定材料中的签证单，大汉置业公司质证提出部分签证单的现场签证代表瞿勋耀系受胁迫签名，浙江东阳公司加盖虚假“怀化大汉置业有限公司工程技术部”印章，向本院申请文检鉴定。因签证单由业主单位、施工方、监理单位多方签章，浙江东阳公司提供的签证单有监理方签字，已见证浙江东阳公司完成的工程量，大汉置业公司在签证单上签章的真实性，并不影响工程造价鉴定结论，故对大汉置业的文检鉴定申请，本院不予同意。根据采信的证据和当事人陈述，本院确认以下案件事实：2011年5月30日，大汉置业公司与浙江东阳公司签

浙江东阳建工集团有限公司与怀化市大汉置业有限公司、大汉城镇建设有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷

湖南省怀化市中级人民法院民 事 判 决 书（2015）怀中民二初字第37号原告（反诉被告）：浙江东阳建工集团有限公司，住所地浙江省东阳市经济开发区。法定代表人：何颂伟，该公司董事长。委托诉讼代理人：杜文伟，湖南鹤州律师事务所律师。委托诉讼代理人：楼繁华，系浙江东阳建工集团有限公司员工，男，1977年9月28日出生，汉族，住浙江省东阳市。被告（反诉原告）：怀化市大汉置业有限公司，住所地，湖南省怀化市……