建设工程施工合同纠纷 （2015）银民初字第272号
裁判要旨
双方签订的建设工程施工合同系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，合法有效。在合同履行过程中，双方因纠纷而停工，被告给原告发解除通知后，原、被告又于2015年7月13日签订《关于解决畅顺通物流中心11#-15#楼及地下车库工程有关事宜的备忘录》，该备忘录亦系双方真实意思表示，内容不违反法律规定，为合法有效约定。备忘录约定双方共同委托鉴定机构对涉案有争议的已完工程造价进行评估，待造价确定后双方办理解除合同手续。上述约定实质内容为双方协议一致对解除本案施工合同设立了条件，即已完工程造价确定后双方解除合同。备忘录签订后，双方就全部已完工程造价委托宁夏恒诚建设工程咨询有限公司进行了评估，双方委托的鉴定机构出具造价报告后，约定的解除合同条件已成就，且工程已经实际停工，故对原告要求解除本案施工合同的诉讼请求本院予以支持，反诉原告主张继续履行合同的诉讼请求不予支持。合同解除后，对已完工程造价，应按双方约定，按双方共同委托的鉴定机构出具的评估报告确定，应为42150767.91元，对原告主张的商品砼运距费1744309.67元，因原、被告及监理单位共同签字认可的《工程量确认单》中使用银川天地龙工贸有限
摘要
宁夏大业建筑工程有限公司与宁夏畅顺通物流置业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
宁夏回族自治区银川市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2015）银民初字第272号 原告（反诉被告）宁夏大业建筑工程有限公司，住所地宁夏回族自治区石嘴山市大武口区裕民路88号。 法定代表人段炜莹，该公司董事长。 委托诉讼代理人李彦峰，宁夏辅德律师事务所律师。 委托诉讼代理人黄元春，宁夏辅德律师事务所律师。 被告（反诉原告）宁夏畅顺通物流置业有限公司，住所地宁夏回族自治区银川市兴庆区中山北街666……