建设工程施工合同纠纷 （2017）闽03民初363号
裁判要旨
海峡建设公司与万好置业（福建）有限公司签订的讼争建设工程施工合同，当事人主体适格，意思表示真实，内容并未违反法律、行政法规的强制性规定，故上述合同均合法有效，双方当事人均应按合同约定履行相应的义务。因双方共同确认已完工的工程造价为479663930元，双方确认按已完工程量的80%支付工程款，则应当支付的工程进度款是383731144元，被告已经支付工程款283564274.73元，故被告应当支付的尚欠工程款为100166869.27元，原告诉求被告支付该进度款，于法有据，予以支持。2016年4月1日，原、被告签署《停工备忘录》，第3、2条确认，2015年10月1日至2016年3月31日，被告拖欠工程款产生的利息为4364450元，原告要求被告支付该利息，于法有据，予以支持；双方签订的《停工备忘录》第3.1条，确认截止2016年3月31日已支付工程款283434274.73元，尚欠的形象进度款为80535478.07元，但该金额与之后的两份对账单的金额不一致，应当以对账单为准，根据对账单的内容，在2016年5月17日，被告支付了工程款500万元，累计支付的工程款是283564274.73
摘要
中建海峡建设发展有限公司与万好置业（福建）有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省莆田市中级人民法院民 事 判 决 书(2017)闽03民初363号原告：中建海峡建设发展有限公司，住所地福建省福州市马尾区儒江西路中建海峡商务广场A座（自贸实验区内），统一社会信用代码91350105154381424A。法定代表人：江建端，董事长。委托诉讼代理人：叶跃灯，该公司员工，委托权限特别代理。委托诉讼代理人：林鹭，中建海峡建设发展有限公司律师事务部律师，委托权限特别代理。被告：万好……