建设工程施工合同纠纷 （2019）黔0623民初1286号
裁判要旨
本案的争议焦点为：1.原告与被告以及各被告之间的法律关系；2.原告主张的案涉工程款是否属实；3.案涉工程款应由谁支付。 就焦点1，被告石阡龙洞农旅合作社就石阡县穿云洞亲情乐园度假村工程项目与被告贵州中意旅发公司进行合作，租地给被告贵州中意旅发公司开发使用，工程完工运营后按约定收取利润，工程所有费用由被告贵州中意旅发公司自行筹集管理，因此被告贵州中意旅发公司系案涉工程发包方；被告贵州中意旅发公司将案涉工程劳务发包给被告陈仕东，被告陈仕东在转包给原告施工，故原告系本案实际施工人，被告陈仕东系转包人。 就焦点2，原告承建案涉工程后按约定施工，其间因工程手续问题导致停工，经原告与被告陈仕东结算，扣除折抵及返还部分，尚欠原告各项工程款共计650，000元，有被告陈仕东出具的欠条证明，被告贵州中意旅发公司石阡分公司予以确认，事实清楚，证据充分，本院予以支持。 就焦点3，根据《最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》第二十四条“实际施工人以发包方为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决
摘要
郑方亮与陈仕东、贵州中意诚文旅游发展有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省石阡县人民法院民 事 判 决 书（2019）黔0623民初1286号原告：郑方亮，男，1988年11月10日生，汉族，云南省彝良县人，户籍所在地：云南省邵通市彝良县，现住石阡县。 委托诉讼代理人：冯永强，贵州认知律师事务所律师。 被告：陈仕东，男，1987年10月5日生，苗族，贵州省思南县人，住思南县。 被告：贵州中意诚文旅游发展有限公司，地址：贵阳市南明区花果园项目R-2区第1栋（1）1单……