承揽合同纠纷 （2019）浙0521民初2666号
裁判要旨
第一，关于原、被告双方签订的《产品购销合同》的解除，原告与被告签订该合同是以实现原告向首都机场交付T3D高效实验通道回盘系统设备为目的，现原告与首都机场签订的合同已解除，原、被告签订的合同已无继续履行之必要，且双方亦无继续履行之合意，故对原告解除该合同之诉讼请求本院予以支持。 第二，关于双倍返还定金及赔偿预期利益损失。 《中华人民共和国合同法》第一百一十五条规定：“当事人可以依照《中华人民共和国担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。 债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。 给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。” 本案中，原、被告签订《产品购销合同》，约定由被告向原告提供瀚镪智能仓库控制系统，11月20日设备进场，10个工作日安装调试，后双方补充协议约定设备于2017年11月27日之前送达北京机场安装调试，但被告设备于2017年12月6日送达首都机场，被告回函称延期交付原因系原告提出设计变更要求导致采购时间增加，但即使按首都机场要求原告于2018年3月12日前完成所有自调及联调工作，于2018年3月21日前
摘要
浙江新龙旗机场设备有限公司与浙江瀚镪自动化设备股份有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
浙江省德清县人民法院 民 事 判 决 书 （2019）浙0521民初2666号 原告：浙江新龙旗机场设备有限公司，统一社会信用代码91330521MA28C7280J，住所地浙江省德清县阜溪街道环城北路137号。 法定代表人:沈洪璋，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：陆欣伟，浙江光彩律师事务所律师。 被告：浙江瀚镪自动化设备股份有限公司，统一社会信用代码91330500674775670Y……