建设工程施工合同纠纷 （2021）辽03民终382号

当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。根据双方签订的工程施工合同11.4约定，由于不可抗力或甲乙双方以外原因导致工程停工或缓建，使合同不能履行，乙方妥善做好已完工程的保护和移交工作，甲方应按合同规定支付已完工程价款。自2016年10月30日，涉案工程已经停工四年有余，在庭审中，被告也仅表示尽力尽快复工，但仍无具体的复工可能性，因此，原告与被告之间的合同已经实际不能履行，达到了解除合同的条件，原告请求解除合同有事实和法律依据，该院予以支持。关于原告请求被告支付工程款一节，根据原告提供的停工报告，原告已经完成商业天井屋面玻璃采光顶、观光电梯钢结构工程，上述两项工程在合同约定中的价款分别为460,960.00元和89,524.39元。观光电梯玻璃幕墙部分因未安装，仅计算材料费用即392.8元/平×187平=73,453.6?元，被告总计应当支付原告623,937.99元，扣除已付工程款?，被告应当支付原告194,211.49?元，对于原告请求的合理部分，该院予以支持。关于被告辩称原告工程存在质量问题，故不支付工程款一节，原

当事人协商一致，可以解除合同。当事人可以约定一方解除合同的条件。解除合同的条件成就时，解除权人可以解除合同。根据双方签订的工程施工合同11.4约定，由于不可抗力或甲乙双方以外原因导致工程停工或缓建，使合同不能履行，乙方妥善做好已完工程的保护和移交工作，甲方应按合同规定支付已完工程价款。自2016年10月30日，涉案工程已经停工四年有余，在庭审中，被告也仅表示尽力尽快复工，但仍无具体的复工可能性，因此，原告与被告之间的合同已经实际不能履行，达到了解除合同的条件，原告请求解除合同有事实和法律依据，该院予以支持。关于原告请求被告支付工程款一节，根据原告提供的停工报告，原告已经完成商业天井屋面玻璃采光

辽宁省鞍山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽03民终382号上诉人（原审被告）：鞍山建发房地产综合开发有限公司，住所地鞍山市铁西区三道街170号2-24。法定代表人：韩俐俐，该公司总经理。委托诉讼代理人：徐丽，女，该公司员工。委托诉讼代理人：黄晶，辽宁同方（鞍山）律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：沈阳黎腾幕墙门窗有限公司，住所地沈阳市沈河区高官台街65号。法定代表人：崔腾飞，该公司……