买卖合同纠纷 (2019)鲁0991民初150号

案号
(2019)鲁0991民初150号
法院
山东省泰安高新技术产业开发区人民法院
案由
买卖合同纠纷
年份
2019
地域
山东省
裁判日期
2019-10-30

裁判要旨

三宝药业对泰山集团主张的货款本金33,500元无异议,本院予以确认。 本案双方争议的问题:一、泰山集团是否存在延期交货的问题;二、交付的标的物是否存在质量问题。 关于第一个问题,按照双方签订的合同,泰山集团应当在三宝药业支付定金之日35日内将合同约定的货物交付于三宝药业,而泰山集团收到三宝药业交付的定金是在2017年8月24日,故泰山集团应在2017年9月29日前交付货物,从泰山集团提交的发货清单显示,泰山集团是在2017年10月1日发运了锅炉主机及部分配套设备,并于2017年10月3日由三宝药业收货,按照双方合同中三宝药业应于提货前付至90%的约定,泰山集团在2017年9月28日收到丝宝集团支付的250,000元货款后再行发货,并无不妥,且从设备进行调试的时间2017年11月13日可以确定,合同约定的设备已在此之前全部到货,而三宝药业并无其他证据证实全部货物的具体到货时间,故三宝药业以逾期交货为由主张泰山集团承担违约责任,证据不足,本院不予支持。 关于第二个交付的锅炉存在质量问题的争议,三宝药业所依据的证据为山西泽清源环境监测有限公司出具的检测报告,该证据从形成的形式上并没有泰山集团

摘要

泰山集团股份有限公司与长治市三宝药业化学合成有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

正文(节选)

山东省泰安高新技术产业开发区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)鲁0991民初150号 原告(反诉被告):泰山集团股份有限公司,住所地山东省泰安市高新技术产业开发区长城路中段。 法定代表人:曹西森,职务董事长。 委托诉讼代理人:孙勇,山东成顺律师事务所律师。 被告(反诉原告):长治市三宝药业化学合成有限公司,住所地山西省长治市屯留康庄工业园。 法定代表人:王蕊,职务董事长。 委托诉……