建设工程施工合同纠纷 （2018）冀07民终236号
裁判要旨
本案事实不清，在发回重审后，应当查清以下事实。1、四建工程公司与轩辕房开公司签订的《河北省建设工程施工合同》，本案中的意向书、补充协议是否合法有效；2、双方当事人实际履行的合同、协议情况；3、轩辕房开公司是否存在着在形象进度节点上欠付当期工程款，以致工期延误；四建工程公司是否存在因自身原因导致工期延误；4、原审法院对轩辕房开公司主张四建工程公司严重延误工期且至今未按照合同进行工程竣工验收，并未将工程交付，要求四建工程公司承担违约赔偿责任的反诉请求已经受理，但又认为应当另行诉讼解决是否有依据；5、轩辕房开公司提交的2013年11月11日的金额为66600元票据支付给四建工程公司利息的性质是什么；应当减少工程款还是减少工程款的利息。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（三）项之规定，裁定如下：一、撤销河北省张家口市下花园区人民法院(2015)下商初字第45号民事判决；二、本案发回河北省张家口市下花园区人民法院重审。上诉人张家口市第四建筑工程有限责任公司预交的二审案件受理费67550元予以退还；上诉人涿鹿县轩辕房地产开发有限公司预交的二审案件受理费85716元予以退还。
摘要
张家口市第四建筑工程有限责任公司、涿鹿县轩辕房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事裁定书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省张家口市中级人民法院民 事 裁 定 书(2018)冀07民终236号上诉人（原审原告、反诉被告)：张家口市第四建筑工程有限责任公司，住所地河北省张家口市宣化区东马道二号。法定代表人：李明，该公司董事长兼任总经理。委托诉讼代理人：韩钰，河北兴蔚律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告)：涿鹿县轩辕房地产开发有限公司，住所地涿鹿县涿鹿镇人民北街建设局院内。法定代表人：崔斌，系该公司董事长。委托……