建设工程施工合同纠纷 （2018）冀07民终1797号
裁判要旨
建设施工合同是指承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。二被告关于《张家口恒大翡翠华庭施工围蔽工程施工合同》中未约定关于施工工程转包的条款，故被告五建公司在未征得被告英杰公司同意的情况下将工程转包给原告胜强公司，属于违法转包。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，被告英杰公司应在欠付工程款范围内对原告胜强公司承担责任。被告英杰公司以被告五建公司未经其同意非法转包为由拒付原告胜强公司工程款的抗辩意见，一审法院不予采信。对于张家口恒大翡翠华庭施工围蔽工程的工程造价，二被告认为工程造价过高，包含重复计算部分，但未提供证据证明其主张，也未申请重新鉴定，一审法院对张家口市浩天建设工程项目管理有限公司出具的工程造价鉴定意见书予以采信，对于1531984.23元的工程造价款一审法院予以认定。被告英杰公司辩称工程未经验收，应在工程验收后支付工程款。本案诉争的工程因被告英杰公司与部队之间土地权属的纠纷，导致工程不能继续施工，原告不存在过错。在工程停工后（即2017年6月30日），被告应当及时对原告已经完成的工程进行验收、清算，而被告未能及时验收、清算，与原告无关
摘要
张家口市第五建筑有限责任公司、张家口市胜强装饰工程有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
河北省张家口市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）冀07民终1797号上诉人（原审被告）：张家口市第五建筑有限责任公司，住所地张家口市宣化区大西街39号。法定代表人：葛根民，该公司董事长。委托诉讼代理人：张永宏，河北海龙律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：张家口市胜强装饰工程有限公司，住所地河北省张家口市高新区沈家屯镇高家屯乡。法定代表人：冯树强，该公司法人。原审被告：张家口市英杰置地房地……