建设工程施工合同纠纷 （2019）黔2301民初8062号
裁判要旨
鑫成公司承接了兴义市天赋中学新校区建设工程后口头约定将食堂、教学楼工程分包给张明洪施工，鑫成公司与张明洪之间存在建设工程施工合同关系。 工程停工后，鑫成公司贵州分公司的负责人黄建与张明洪签署《教学楼及食堂工程结算书》进行了结算，鑫成公司亦已按结算书约定支付了第一批工程款7494213元、第二批工程款477014元。 关于在结算后张明洪基于审核报告、兴义市天赋中学债务清偿方案等证据主张签署结算书时受到欺骗，要求鑫成公司继续支付其工程款及相关费用3975327.63元及资金占用损失是否应予以支持的问题。 首先，民事活动应当遵循诚实信用原则，张明洪虽提出签署结算书时受到欺骗，但经本院向其释明是否主张撤销《教学楼及食堂工程结算书》时，张明洪未主张撤销该结算书。 该结算书应是张明洪与鑫成公司的真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，在被撤销前，该结算书合法有效，双方当事人应当按约履行各自的义务。 张明洪主张的水淹补贴、停工损失、混凝土款、管理费及税金已在结算书中明确，鑫成公司亦已按结算书支付了张明洪第一批及第二批工程款，张明洪应当按结算书履行义务，故对张明洪重新计算的水淹补贴、停工损
摘要
张明洪与黄建、湖南鑫成建设有限责任公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
贵州省兴义市人民法院民 事 判 决 书（2019）黔2301民初8062号原告：张明洪，男，1967年3月8日生，汉族，户籍地重庆市铜梁县，现住贵州省兴义市。 委托诉讼代理人：林炜祥，贵州尚派律师事务所律师。 委托诉讼代理人：龙波，贵州尚派律师事务所律师。 被告：黄建，男，1974年2月1日生，汉族，户籍地湖南省南县，现住贵州省兴义市。 被告：湖南鑫成建设有限责任公司，住所地湖南省张家界市永定区大……