建设工程施工合同纠纷 （2018）晋04民终476号
裁判要旨
本案争议焦点主要是：一、本案合同实际工程量是多少？《中华人民共和国合同法》第六十条规定：”当事人应当按照约定全面履行自己的义务。”首先，原、被告签订了《修建合同》，该合同没有违反法律、法规的禁止性规定，双方均应按照合同全面履行自己的义务。原告按照合同约定施工，被告未依约付款，导致工程未完工。原、被告就已经施工的工程签署了工程量签证单，双方的工程主管、项目技术负责人予以签字确认，并加盖被告公章，被告召开支、村两委会议，确定将工程款核减为244689.13元，并挂账的行为，已确认欠原告工程款，故原告请求被告支付工程款的诉讼请求予以支持。关于争议焦点二、被告应该向原告支付多少工程款及利息？被告将工程款核减为244689.13元，并挂账，除去已付的10000元，还剩234689.13元应予支付。关于原告主张的逾期付款利息，根据《中华人民共和国合同法》第一百一十九条规定：”当事人一方违约后，对方应采取适当的措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。”由于双方在合同中没有约定逾期付款利息，且原告未及时采取相应措施，故本院对逾期付款利息不予支持。关于被告辩称该工程
摘要
沁源县李元镇李元村民委员会与山西省沁源县建筑工程公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}山西省长治市中级人民法院p t ; ” > 民 事 判 决 书（2018）晋04民终476号上诉人（原审被告）：沁源县李元镇李元村民委员会。住所地：沁源县李元镇李元村。法定代表人：宋小强，村委主任。委托诉讼代理人：刘永军，男，1974年6月28日出生，汉族，山西省沁源县人，住本村。委托诉讼代理人:张世科，山西圣……