装饰装修合同纠纷 （2018）甘0105民初1045号

原、被告签订的《家庭居室装饰装修工程施工合同》系双方当事人的真实意思表示，未违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，应受法律保护，且已部分实际履行，为有效协议。 后经甘肃同辉工程质量检测技术有限责任公司出具的司法鉴定报告结论显示被告装修涉案房屋中厨房、卫生间装饰装修材料与合同约定的材料不符；厨房、卫生间部分瓷砖不合格，且吊顶工程不合格。 现原告提出要求解除该合同，经本院审查，在合同履行中，因被告向原告装修涉案房屋该装饰装修工程项目长期停工，导致双方当事人债权债务未予清结，难以实现合同目的，致使合同无法继续履行，应予准许。 原告要求被告退还原告房屋装修款63000元及利息1841.81元，根据甘肃华盛工程咨询有限公司的鉴定结果，被告合同内工程14389.62元，完成合同外工程17924.46元，共计完成工程32314.08元。 但甘肃同辉工程质量检测技术有限责任公司的鉴定结果为1、苗生洪房屋卫生间、厨房装修工程墙体饰面砖立面垂直度判定为不合格；2、苗生洪房屋卫生间、厨房装修工程墙体饰面砖表面平整度判定为合格；3、苗生洪房屋卫生间、厨房装修工程墙体饰面砖粘贴工程判定为不合格；4、苗生洪房

苗生洪与兰州九创装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

兰州市安宁区人民法院民 事 判 决 书（2018）甘0105民初1045号原告：苗生洪，男，汉族，1978年7月18日出生，住甘肃省兰州市安宁区。 委托诉讼代理人：任创学，甘肃恒亚律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张愉情，甘肃恒亚律师事务所律师。 被告（反诉原告）：兰州九创装饰工程有限公司，住所地甘肃省兰州市安宁区北滨河西路699号（雁京罗马商务大厦第2幢1001层），统一社会信用代码916201……