劳务合同纠纷 （2021）晋07民终1050号

1、双方对中升公司实际完成的工程数量存在争议，中升公司申请鉴定，中铁三局电务公司同意鉴定，应对中升公司实际完成的工程数量进一步查清。2、中铁三局电力工程称其为中升公司垫付购买材料的费用，应进一步核实。3、中铁三局电务公司为甲方、中升公司为乙方签订的《工程劳务分包合同》约定“本合同项下的合同价款来源于业主对甲方的工程款支付，如果业主未将工程款按约支付给甲方，则根据风险共担原则，双方约定，甲方应付乙方的款项的期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任”、“质量保证金在本合同工程保修期满后，发包人返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）”。发包人是否已将款项支付中铁三局电务公司（如部分支付，支付的时间、数额及性质）的事实以及案涉工程是否已届保修期的事实，应予查明，必要时应追加发包人参加诉讼。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第三项、第四项规定，裁定如下： 一、撤销山西省晋中市榆次区人民法院（2020）晋0702民初5225号民事判决； 二、本案发回山西省晋中市榆次区人民法院重审。 上诉人中升公司预交的二审案件受理费94264元，予以退回。 审判长　　

1、双方对中升公司实际完成的工程数量存在争议，中升公司申请鉴定，中铁三局电务公司同意鉴定，应对中升公司实际完成的工程数量进一步查清。2、中铁三局电力工程称其为中升公司垫付购买材料的费用，应进一步核实。3、中铁三局电务公司为甲方、中升公司为乙方签订的《工程劳务分包合同》约定“本合同项下的合同价款来源于业主对甲方的工程款支付，如果业主未将工程款按约支付给甲方，则根据风险共担原则，双方约定，甲方应付乙方的款项的期限做相应顺延，并不承担顺延期间的利息和违约责任”、“质量保证金在本合同工程保修期满后，发包人返还甲方质保金时视其工程质量情况支付乙方（不计取利息）”。发包人是否已将款项支付中铁三局电务公司（

山西省晋中市中级人民法院 民 事 裁 定 书 （2021）晋07民终1050号 上诉人（原审原告）:泉州市中升建筑工程有限公司,住所：福建省泉州台商投资区东园镇福隆花园1号楼2706室。 法定代表人:刘书杰,职务：执行董事兼总经理。 委托诉讼代理人:张秀纯,福建君梵律师事务所律师。 委托诉讼代理人：王谟灿，男，1970年5月19日生，汉族，住福建省泉州市鲤城区，系上诉人员工。 被上诉人（原审被告）……