建设工程分包合同纠纷 （2021）辽01民终8752号

原、被告之间存在真实的施工关系属实。被告提供的证人能够证明2020年春节后，被告组织工人进场施工一事，从原告自认的《华顺锅炉房2020年度施工计划表》可以认定双方之间对于2020年春节后施工中拖延工期而予以罚款一事有过协商亦属实。本案中，原告的诉求均系依据2020年1月17日的承诺书来主张。关于原告的第一项诉请，原告称系由于被告未按承诺书履行义务即未及时复工，原告单方解除合同后，又与杭州中迈建筑劳务有限公司于2020年3月31签订了一份劳务分包合同，总金额为1080000元，故要求被告赔偿因此造成的经济损失358631.33元，但原告未提供能够证明其损失为358631.33元的证据。故对此诉请，本院不予支持。关于原告的第二项诉请，从原、被告双方签订的承诺书相关内容中可知：仅仅为了保证2020年被告梁振杰的施工队正常入场施工，梁振杰即作承诺为如未能及时进场开工，已付全部工程款都要返还原告，且原告有权单方解除合同，并索要已经支付的2465897元合同款。该项承诺明显违背公平原则，显而易见是被告作为发包方以其优势地位利用被告弱势群体特点，强行迫使被告违背真实意思作出承诺，依据相关规定，被告当

原、被告之间存在真实的施工关系属实。被告提供的证人能够证明2020年春节后，被告组织工人进场施工一事，从原告自认的《华顺锅炉房2020年度施工计划表》可以认定双方之间对于2020年春节后施工中拖延工期而予以罚款一事有过协商亦属实。本案中，原告的诉求均系依据2020年1月17日的承诺书来主张。关于原告的第一项诉请，原告称系由于被告未按承诺书履行义务即未及时复工，原告单方解除合同后，又与杭州中迈建筑劳务有限公司于2020年3月31签订了一份劳务分包合同，总金额为1080000元，故要求被告赔偿因此造成的经济损失358631.33元，但原告未提供能够证明其损失为358631.33元的证据。故对此诉请

辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终8752号上诉人（原审被告）：梁振杰，男，汉族，1963年4月2日出生，住址沈阳市东陵区。委托诉讼代理人：崔东歌，辽宁联胜律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：辽宁圣宸建设集团有限公司，住所地沈阳市浑南新区天赐街**1606。法定代表人：王军海，该公司董事长。委托诉讼代理人：李晓东，辽宁同泽律师事务所律师。上诉人梁振杰因与被上诉人辽宁……