建设工程施工合同纠纷 （2021）冀02民终1283号

山河建设集团有限公司与民航机场建设工程有限公司之间属于建设工程分包合同纠纷，按照双方合同约定，工程仅实际施工一部分即停工，就已施工的部分工程双方进行了结算，按结算金额，民航机场建设工程有限公司尚欠山河建设集团有限公司工程款1026243.19元的事实双方没有异议，民航机场建设工程有限公司应当履行给付义务。关于民航机场建设工程有限公司提出按合同约定山河建设集团有限公司目前请求支付工程款的条件不成就这一抗辩主张是否成立。首先，按照双方合同约定总工期5个月，（2017）冀民初37号民事判决能够证明，实际履行过程中，因发包方不能按时支付进度款致使工程于2013年3月1日全面停工，直至2019年3月山河建设集团有限公司与民航机场建设工程有限公司签订补充协议变更工程价款总额，2020年1月就已完工程进行结算，时间远超出合同约定的工期数年，对此，山河建设集团有限公司不存在过错；其次，按照《中华人民共和国合同法》第四十五条规定：“当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。”原、被告双方合同中所附条件的约定，并不属于对合同效力所附条件的约定

山河建设集团有限公司与民航机场建设工程有限公司之间属于建设工程分包合同纠纷，按照双方合同约定，工程仅实际施工一部分即停工，就已施工的部分工程双方进行了结算，按结算金额，民航机场建设工程有限公司尚欠山河建设集团有限公司工程款1026243.19元的事实双方没有异议，民航机场建设工程有限公司应当履行给付义务。关于民航机场建设工程有限公司提出按合同约定山河建设集团有限公司目前请求支付工程款的条件不成就这一抗辩主张是否成立。首先，按照双方合同约定总工期5个月，（2017）冀民初37号民事判决能够证明，实际履行过程中，因发包方不能按时支付进度款致使工程于2013年3月1日全面停工，直至2019年3月山河

河北省唐山市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）冀02民终1283号上诉人（原审原告）：山河建设集团有限公司，住所地:湖北省黄岗市团风县团方大道。法定代表人：程理财，董事长。委托诉讼代理人：何琪，该公司员工。委托诉讼代理人：张君，天津朗昊律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：民航机场建设工程有限公司，住所地:天津市滨海新区塘沽新港二号路173号。法定代表人：王金超，董事长。委托诉讼代理人：李……