建设工程施工合同纠纷 （2020）川06民初109号

由于索赔金额是工业公司单方计算并提出，工业公司虽有证据证实发生了停窝工，但无其他证据佐证所提损失全部存在。特别是双方在补充协议中约定将应付工程款按合同备案价6折备案后应继续施工，但工业公司并未依约履行，对停工也有过错，故本院结合工业公司所提索赔的具体事项、内容，结合本案的实际情况，本院对该前三项索赔酌定为110万元”，本院判决“一、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司支付工程欠款25639609元;二、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司退还履约保证金12706500元；三、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司支付截止2016年6月30日的利息4182100.25元，2016年7月1日后的利息以38346109（25639609+12706500）元为基数，按中国人民银行同期银行贷款基准利率的2倍计算至其实际付清之日止；四、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司支付索赔损失1100000元；五、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司

由于索赔金额是工业公司单方计算并提出，工业公司虽有证据证实发生了停窝工，但无其他证据佐证所提损失全部存在。特别是双方在补充协议中约定将应付工程款按合同备案价6折备案后应继续施工，但工业公司并未依约履行，对停工也有过错，故本院结合工业公司所提索赔的具体事项、内容，结合本案的实际情况，本院对该前三项索赔酌定为110万元”，本院判决“一、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司支付工程欠款25639609元;二、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业设备安装公司退还履约保证金12706500元；三、广汉龙祥投资有限公司应于本判决生效后二十日内向四川省工业

四川省德阳市中级人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川06民初109号 原告：四川省工业设备安装集团有限公司，住所地：四川省成都市人民中路三段2号。 法定代表人：杜江，该公司董事长。 委托诉讼代理人：费云喆，四川安敏德律师事务所律师。 委托诉讼代理人：卢晓帆，四川安敏德律师事务所律师。 被告：广汉龙祥投资有限公司，住所地：四川省广汉市绍兴路三段。 法定代表人：刘国富，该公司董事长。 委托诉讼……