建设工程施工合同纠纷 （2018）闽06民终1297号
裁判要旨
本案双方当事人所订立的合同合法有效，应受法律保护。当事人应当依照合同的约定全面履行自己的义务。本案双方当事人争议的焦点为：一、关于腾龙芳烃公司是否应支付黑龙江建安公司拖欠的工程款3491839.38元，及是否应给付拖欠工程款利息即从2012年4月1日起至实际给付之日按人民银行同期贷款利率计算的问题；二、关于黑龙江建安公司是否应支付逾期完工的违约金3171156元的问题。关于争议焦点一，涉案工程约定合同总价3150万元，最终工程核准造价为31711560.38元，其中设备材料费为1701.76万元、施工费用为14693960.38元。关于设备材料费，因承包合同有约定当设备或主材料发票由第三方提供时，腾龙芳烃公司将按照与第三方签订的补充合同依据月进度支付费用至出票方；腾龙芳烃公司有与厦门联斯特物资有限公司签订材料购销合同，约定材料款总价1701.76万元，厦门联斯特物资有限公司需向腾龙芳烃公司提供17%增值税发票；黑龙江建安公司认可腾龙芳烃公司已付的材料款15220159.57元是支付给开票的厦门联斯特物资有限公司，所以涉案工程的材料款应由腾龙芳烃公司支付依合同约定支付给厦门联斯特物资有限
摘要
黑龙江省建筑安装集团有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)闽06民终1297号上诉人（原审原告、反诉被告）：黑龙江省建筑安装集团有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区动源街23号。统一社会信用代码91230100126960816X。法定代表人：周军，董事长。委托诉讼代理人：王淑华，黑龙江元辰律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵两煌，福建道周律师事务所律师。上诉人（原审被告、反诉原告）：腾龙芳烃（漳州）……