建设工程施工合同纠纷 （2018）闽06民终1296号
裁判要旨
本案双方当事人所订立的合同、协议合法有效，应受法律保护。当事人应当依照合同、协议的约定全面履行自己的义务。黑龙江建安公司完成了涉案工程并将其交付给腾龙芳烃公司，该工程虽未竣工验收，但腾龙芳烃公司已于2013年5月22日投入使用，根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条关于“当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：（三）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。”的规定，2013年5月22日可视为本案建设工程竣工验收日期。自竣工至今已过18个月的质量保修期，腾龙芳烃公司也未能提供证据证明黑龙江建安公司在保修期内存在违约事项，故腾龙芳烃公司应支付黑龙江建安公司尚欠的工程款：合同总价70万元-材料费用131258.02元-已支付的工程进度款136682.49元-同意用予抵扣工程款的水电费303753.74元-同意用予抵扣工程款的工人穿越围篱罚款1000元=127305.75元。关于材料费用，三方共同签订的三方协议书约定材料费用的发票由材料分包商直接开具给发包人；发包人直接与材料分包商结算材料款；腾龙芳烃
摘要
黑龙江省建筑安装集团有限公司、腾龙芳烃（漳州）有限公司建设工程施工合同纠纷二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
福建省漳州市中级人民法院民 事 判 决 书(2018)闽06民终1296号上诉人（原审原告）：黑龙江省建筑安装集团有限公司，住所地黑龙江省哈尔滨市香坊区动源街23号。统一社会信用代码91230100126960816X。法定代表人：周军，董事长。委托诉讼代理人：王淑华，黑龙江元辰律师事务所律师。委托诉讼代理人：赵两煌，福建道周律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：腾龙芳烃（漳州）有限公司，住所地福……