加工合同纠纷 一亿（2018）粤0605民初23308号

原告与被告之间的加工合同是双方的真实意思表示，合法有效，双方应全面履行。 原告主张被告存在迟延确认样板、迟延提供产品要求的行为，被告则主张原告未按期交货，且交付的货物存在质量问题。 综合原、被告双方的意见，本案争议焦点为：一、在合同履行过程中是否存在违约行为，若存在违约，应如何承担违约责任；二、案涉合同应否解除。 对此，本院分析如下：对于交货期问题。 根据双方签订的合同约定，由原告负责提供样板、工艺尺寸资料并经被告确认，原、被告双方确认在确认样板、工艺尺寸资料、召开产前会议后开始加工生产。 虽然合同没有具体约定提供样板的具体时间，但原告于2017年3月份向被告出具尺寸表，原、被告双方于2017年3月9日才确认样板，3月14日召开产前会议，已过合同约定的交货期，也即原告在交货期过后才向被告提供尺寸表。 虽然原告于2017年3月份提供尺寸表，但在已过交货期两个多月的情况下，被告没有提出解除合同，相反，被告与原告于2017年3月9日确认样板并于2017年3月14日召开产前会议，并同意于产前会议后进行加工生产，根据合同约定：“乙方如非不可抗力因素造成交期的延误，须向甲方负责人进行申请，如未获得

广州市画尔服饰有限公司与佛山市初心内衣设计有限公司加工合同纠纷一审民事判决书

广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书一亿（2018）粤0605民初23308号原告（反诉被告）：广州市画尔服饰有限公司，住所地广东省广州市白云区太和镇南岭村龙岗路**，统一社会信用代码914410101783758378Q。 法定代表人：刘亚明，任总经理。 委托诉讼代理人：徐平平，广东国晖（广州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：艾德凡，男，该公司员工。 被告（反诉原告）：佛山市初心内衣设……