加工合同纠纷 （2019）粤0605民初4469号
裁判要旨
原告与被告签订的《曲美内衣加工（订货）合同》是双方真实的意思表示，合法有效，双方应依约履行合同的义务。 本案的争议焦点是1.原告延期交货是否构成违约；2.被告应否支付尚未提货的内衣货款及货物如何结算。 双方签订的合同附件中虽约定了交货时间在2018年8月30日前交付全部定作的内衣，但是本案定作的内衣是来料加工，如果被告供应的内衣辅料存在延迟，原告是有合理理由延期交货的。 根据微信聊天记录，原告在2018年5月31日已经向被告告知其生产安排，生产周期预计2个月并要求被告在6月中旬备齐辅料；被告在2018年6月25日回复称在7月5日齐料后开始送货。 被告既然能在7月5日齐料，那就应当及时向原告交齐内衣辅料予原告加工，但实际上被告在8月9日才将辅料全部发齐给原告，扰乱了原告的生产计划，被告存在延期发料的过错。 原告在2018年10月12日向被告催款时提到被告仍有10000件内衣未提，可以证明在此以前原告已经完成了全部的内衣生产。 这个期限与原告当初预计的大约2个月生产周期相符，而且在被告在延期交付材料及原告有其他生产安排的情况下，原告也已尽力完成订单的生产，其行为没有过错。 因此原告延期交货
摘要
佛山市南海区洪莉内衣厂与广州市曲美服饰有限公司加工合同纠纷一审民事判决书
正文（节选）
广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初4469号原告（反诉被告）：佛山市南海区洪莉内衣厂，住所地佛山市南海区盐步河西大道南侧综合楼二楼，统一社会信用代码92440605L253240477。 经营者：何史斌。 委托诉讼代理人：柯成，上海锦天城（广州）律师事务所律师。 委托诉讼代理人：彭希桢，上海锦天城（广州）律师事务所实习律师。 被告（反诉原告）：广州市曲美服饰有限……