建设工程施工合同纠纷 （2018）陕10民终146号
裁判要旨
被告凯华公司与原告中冶地集团签订《商洛西街片区旧城改造项目桩基施工合同》及《补充协议》后，被告与原告之间即产生建设工程施工合同法律关系。原告除桩孔弃土及泥浆未清运外，已全部履行了合同约定义务，被告应按合同约定支付工程款。工程总价款为8155423.99元，被告已经支付6958719.99元。被告代原告缴纳水电费472516.20元，应予扣减；原告应承担的泥浆清理费用按鉴定意见238119.81元确定，亦应扣减。故被告应向原告支付的工程款为486067.99元；原告要求被告支付拖欠工程款的逾期利息，证据不足，不予支持；原告请求被告按472514元向原告提供发票，不违反法律规定，应予支持，但原告亦应向被告提供相应的税金；反诉原告主张因被反诉人拒绝履行合同给其造成经济损失694589元，要求赔偿，因在诉讼中已委托鉴定机构对清运桩孔弃土和泥浆的费用作出了鉴定，所以该数额应以鉴定机构鉴定的数额为准，该数额已在应付工程款中扣减，对反诉原告此请求不予支持；反诉原告要求反诉被告支付因延误工期的违约金305000元，在合同履行过程中，反诉原告对反诉被告未按照要求组织降水、对基坑积水拖延抽水、桩头未破完等
摘要
上诉人中冶地集团西北岩土工程有限公司与上诉人陕西凯华房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案二审民事判决书 建设工程施工合同纠纷
正文（节选）
陕西省商洛市中级人民法院民 事 判 决 书（2018）陕10民终146号上诉人（原审原告暨反诉被告）：中冶地集团西北岩土工程有限公司。住所地：陕西省西安市雁塔区长安南路***号。法定代表人：杨海兵，公司董事长。委托诉讼代理人：刘涛，陕西伟天律师事务所律师。委托诉讼代理人：王媛妹，陕西伟天律师事务所律师。上诉人（原审被告暨反诉原告）：陕西凯华房地产开发有限公司。住所地：陕西省商洛市商州区工农路**号……